明确施工合同协调义务范围是防范工期延误风险的关键-济源建设工程施工合同纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2025)豫96民终504号
审理法院：河南省济源市人民法院、河南省济源市中级人民法院

二、案件事实与判决结果

2023年11月1日，某分公司（甲方）和某公司（乙方）签署《某化工园区节水改造及周边供水工程-工业给水一标段专业施工合同》，约定乙方负责管道工程安装和部分土石方工程，工期6个月，暂定开竣工日期自2023年11月10日至2024年4月10日；合同估算金额245万元；工程款支付方式为进场后支付5%预付款，按月完成工程量的60%支付进度款；乙方全权负责工程施工中的协调及质量、安全监管工作；因乙方原因造成工期延误，延误1-5天的按2000元/天支付违约金，延误超过10天，按5000元/天支付违约金，逾期超过15天，甲方有权解除合同。

合同签订后，某公司开始施工。在施工过程中，工地发生附近村民阻工和原设计路线变更等情况，导致工期延长，至今未完工。2024年11月8日，某分公司向某公司送达律师函，通知解除双方签署的施工合同，并要求某公司在收到律师函后3日内完成撤场。某公司收到律师函后，没有撤场及移交工地。

一审法院判决：驳回某分公司的诉讼请求。某分公司不服提起上诉，二审法院判决：驳回上诉，维持原判。

三、案例核心观点与法律风险提示

这个案子告诉我们：施工合同中的"协调义务"条款写得不清不楚，是导致企业吃大亏的隐形炸弹！

1. "协调"二字太笼统，责任归属难认定

在本案中，合同约定"乙方全权负责工程施工中的协调及质量、安全监管工作"，但没说清楚"协调"到底包括哪些内容。某分公司认为这包括解决村民阻工问题，但法院认为"对外协调解决村民阻工问题不是某公司的合同义务"，因为施工日记显示是镇政府和某分公司的项目经理在协调。

企业风险提示：签订施工合同时，"协调"、"配合"这类词一定要具体化！比如明确写明"乙方负责施工现场内部协调，甲方负责解决外部占地、补偿等事宜"，或者"乙方负责协调施工区域周边居民关系，确保施工顺利进行"。不要让"协调"二字成为责任推诿的借口。

2. 举证责任倒置不成立，谁主张谁举证是铁律

某分公司认为"既然工期延误了，就该由施工方证明不是他们的责任"，但法院明确：主张对方违约的一方必须自己提供证据。某分公司无法证明工期延误是某公司原因造成，因此败诉。

企业风险提示：当发现工程延误时，不要光想着"肯定是对方的错"，而要立即收集保存证据：每天的施工日志、监理报告、沟通记录、现场照片视频等。如果对方说"因设计变更导致延误"，要让他们提供变更通知、影响评估等具体证据，而不是简单一句"有变更"就完事。

3. 设计变更≠工期必然顺延，要具体分析影响

某分公司认为"只是部分路段设计变更，不影响其他路段施工"，但拿不出证据。法院则认为"设计变更会对施工进度产生一定的影响"，采纳了施工方的说法。

企业风险提示：遇到设计变更时，要立即做两件事：

• 要求施工方提供书面的变更影响评估，明确说明对工期的具体影响天数
• 双方签署书面确认文件，明确工期是否顺延及顺延天数
  不要口头说说就完事，否则将来扯皮时说不清楚。

4. 工程款支付争议会"连累"其他诉求

本案中，双方对工程量和已付款有巨大分歧（某公司说完成82万工程量只收到15万，某分公司说只完成32万已付29万），这种钱款争议直接影响了工期延误责任的认定。

企业风险提示：工程进度款支付必须清晰透明！

• 每月按固定时间节点核对工程量
• 使用统一的工程量确认表格，双方签字盖章
• 保留完整的付款凭证和对方收据
  不要等到发生纠纷才翻旧账，那时候各执一词很难说清。

5. 合同解除不是发个律师函就生效

某分公司2024年11月8日发律师函说"解除合同"，但法院认为解除理由不成立，所以合同实际上没被合法解除，某公司不撤场也不算违约。

企业风险提示：想解除合同时，先确认是否满足解除条件：

• 看合同里约定的解除条件是否成就（如"逾期超过15天可解除"）
• 收集充分证据证明对方确实违约且达到解除条件
• 最好先发书面催告函给对方改正机会
• 解除通知要写明具体违约事实和法律依据
  别以为发个"你违约了，合同解除了"的函就万事大吉，很可能像本案一样竹篮打水一场空。

四、给企业的贴心建议

建设工程领域纠纷多、金额大，一份写得马虎的合同可能让企业损失上百万元。建议企业在签订施工合同时：

1. 把"模糊词"变成"明白话"：避免使用"协调"、"配合"等笼统表述，明确到具体事项、责任方和完成标准。

2. 建立全过程证据链：从开工到竣工，每天记录施工情况，重要事项必须书面确认，电子聊天记录也要定期备份。

3. 变更管理要规范：任何设计变更、工期调整都要签补充协议，写明具体影响和处理方案。

4. 付款节点要清晰：明确约定付款条件、时间、金额，避免因钱款争议引发连锁反应。

5. 解约前先评估：想解除合同时，务必确认有充分证据支持，最好先咨询专业律师。

作为企业法律顾问，我们经常看到企业因为合同条款不清、证据保存不善而在诉讼中处于被动。征和律师事务所的法律顾问服务采用"先体验后付费"模式，您可以先试用我们的合同审查服务，满意后再决定是否长期合作。我们提供从合同起草、履约监督到纠纷处理的全流程法律保障，以极高的性价比帮助企业防范建设工程领域的法律风险，让您把精力集中在业务发展上，而不是应付无休止的官司。

记住：一份严谨的合同，胜过十次成功的诉讼！