公司名称变更后合同权利义务不受影响-长葛建设工程合同纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：建设工程合同纠纷

案号：(2023)豫1082民初2588号

审理法院：河南省长葛市人民法院

二、案件事实与判决结果

2016年4月19日，长葛市电力工程安装公司与河南某城宏基房地产开发有限公司签订《宏基绿城百合项目10KV高压送电线路安装工程及一期内网高低压电力设备及安装工程施工承包合同》，约定长葛市电力工程安装公司承建河南某城宏基房地产开发有限公司位于长葛市的项目10KV高压送电线路安装工程及一期内网高低压电力设备及安装工程，工期自2016年5月23日至2016年7月8日，合同固定总价为3378600元，付款方式为：合同签订后支付合同总价20%，全部设备安装完成支付至总价款的80%，工程竣工验收合格并送电完成后支付总价款的90%，工程结算完成后支付至总价款95%（发票开至结算总价100%），余下合同总价5%作为质量保证金，于保修期限届满后十日内视保修情况结算付清，工程保修期为贰年，自工程完工验收符合合同规定工程办理移交给供电部门的手续并正式送电之日起计算，正常使用1年后退还质量保证金。长葛市电力工程安装公司施工后，河南某城宏基房地产开发有限公司支付了除留作质保金外的工程款，后原告要求被告返还质保金无果，诉至法院。

另查明，2016年7月4日长葛市电力工程安装公司变更为长葛市宸某电力有限公司，2018年3月23日长葛市宸某电力有限公司变更为许昌某源电力实业（集团）有限公司长葛分公司。

法院判决：河南某城宏基房地产开发有限公司于判决生效之日起十日内向许昌某源电力实业（集团）有限公司长葛分公司返还质保金168930元并支付利息（自2023年5月10日起按一年期贷款市场报价利率计算至清偿之日止）；驳回原告的其他诉讼请求；案件受理费由被告负担。

三、企业如何防范此类法律风险

这个案例给我们企业敲响了警钟！许昌某源电力实业（集团）有限公司长葛分公司（原告）好不容易打赢了官司，却因为自己的一些疏忽，少要了近6年的利息，损失不小。让我们一起来看看企业该如何避免类似的"坑"：

第一招：公司改名别"失联"，及时通知是关键

原告公司从"长葛市电力工程安装公司"变成"长葛市宸某电力有限公司"，再变成现在的名字，中间经历了两次改名。被告一开始还不认这个"新名字"，说合同是跟"旧名字"签的，不承认原告主体资格。好在原告拿出了工商变更证明，才证明自己就是原来的那家公司。

企业该怎么做？ 公司一旦改名，务必第一时间书面通知所有合作方，附上工商变更证明。最好在新签合同时就注明"曾用名"，避免后续扯皮。记住：公司改名不改"债"，原来的权利义务一分不少！

第二招：质保金不是"无主钱"，到期必须主动要

合同明明约定"正常使用1年后退还质保金"，但被告拖了5年多才被起诉。原告本来可以要求从2017年10月1日开始计算利息，却因为拿不出确切证据，只能从起诉日（2023年5月10日）才开始算利息，白白损失了近6年的利息！

企业该怎么做？ 收到质保金后，一定要在合同约定的时间点前做好以下几步：1）保留工程验收合格的书面证据；2）书面通知对方质保期已满，要求退还质保金；3）如果对方拖延，及时发律师函并计算利息。别让"质保金"变成"遗忘金"！

第三招：发票不是挡箭牌，该付钱时别找借口

被告辩称"需要原告提供工程质保金增值税专用发票"才付款，但法院认为原告已提供全部工程款发票，质保金部分无需重复开票。这说明企业常以"没开发票"为由拖欠款项，其实站不住脚。

企业该怎么做？ 作为付款方：别拿发票当拖延付款的"挡箭牌"，合同没约定必须先开发票再付款的，就应按时付款。作为收款方：及时开具发票并保留交付证据，但也要知道，没开发票不等于能无限期拖欠工程款。

第四招：证据要"活"不要"死"，关键时间点要留痕

原告败诉的部分正是因为无法证明"2017年10月1日"这个具体时间点已满足付款条件，导致利息计算起点被推迟。很多企业以为"工程已经做了"就万事大吉，却忽略了保留每个关键节点的证据。

企业该怎么做？ 养成"三及时"习惯：1）工程完工及时签验收单；2）质保期满及时发书面通知；3）催款及时留凭证（微信、邮件、律师函等）。用"证据链"代替"我以为"，才是企业防风险的硬道理！

专业护航，防患未然

这个案子再次提醒我们：合同纠纷往往始于细节疏忽，终于真金白银的损失。征和律师事务所作为专业企业法律顾问，深知企业经营中的法律痛点。我们提供的法律顾问服务不仅价格亲民、性价比极高，更创新推出"先试用后付款"模式——您先体验我们的专业服务，满意后再付费，真正解决企业的后顾之忧。让专业法律团队成为您企业发展的"防火墙"，而非出现问题后的"救火队"。