工程已完工未结算不能拒付工程款，发票不是付款前提条件-松滋建设工程施工合同纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2025)鄂1087民初741号
审理法院：湖北省松滋市人民法院

二、案件事实与判决结果

2020年11月至2021年12月，武汉某有限公司（以下简称"武汉某公司"）与松滋市某有限公司（以下简称"松滋某公司"）先后签订三份建设工程施工合同：

一、2020年11月15日，双方签订松滋碧桂园货量区一标段门楼工程合同，合同价款298325.65元。武汉某公司于2020年11月15日开工，12月16日完工。松滋某公司已支付238660.52元，尚欠59665.13元。

二、2021年，双方签订松滋碧桂园货量区三标段交通设施工程合同，合同价款1041000元。武汉某公司于2021年7月8日开工，12月20日完工。松滋某公司已支付832800元，尚欠208200元。

三、2021年，双方就松滋碧桂园一标段电缆沟工程达成协议（未签字盖章），合同价款78000元。武汉某公司于2021年12月24日开工，12月30日完工。松滋某公司已支付46785.43元，尚欠20050.09元（经法院认定实际工程款为66836.33元）。

松滋某公司辩称：三项工程均未完成结算，武汉某公司主张工程款没有依据；即使结算金额一致，武汉某公司也应先开具发票才能要求付款。

法院判决：松滋某公司应向武汉某公司支付工程款287915.22元，并按一年期贷款市场报价利率（3.45%-3.65%）支付逾期付款利息；驳回武汉某公司关于按年利率12.4%计算违约金的请求。

三、企业法律风险防范指南

这个案例给我们揭示了工程建设中常见的三个法律"坑"，特别是对施工企业来说尤其值得关注：

第一坑：工程干完了，对方说"没结算"就不给钱？法院不认！

松滋某公司辩称"工程未完成结算"，想以此拒付工程款。但法院明确认定：工程已实际完工并验收，且双方在进度款申请表上签字确认，就应当按约定付款。"未结算"不能成为拖欠工程款的挡箭牌。

企业应对策略：

• 一定要保留好工程完工、验收的书面证明（如完工证明、验收单等）
• 每次申请付款时，务必让对方在进度款申请表上签字确认
• 工程完工后及时提交结算资料，并保留送达证据（如快递单、签收记录）

第二坑：没开发票就能不付工程款？法院说NO！

松滋某公司主张"先开发票后付款"，认为武汉某公司没开发票就不能要求付款。但法院明确指出：开具发票只是附随义务，不能对抗支付工程款的主合同义务。简单说就是：你工程干完了，对方就得先付钱，发票问题可以另行解决。

企业应对策略：

• 在合同中明确约定"付款与开票的时间节点"，避免模糊表述
• 如对方以"未开发票"为由拖延付款，可书面告知"付款是主要义务，开票是附随义务"
• 保留好已催告付款的证据（如催款函、邮件等）

第三坑：合同没写违约金，拖欠工程款就不用付利息？法院照样支持！

武汉某公司主张按年利率12.4%计算违约金，但因合同未明确约定，法院只支持按一年期LPR（3.45%-3.65%）计算。虽然比原告主张的低，但法院仍支持了利息请求——这意味着即使合同没约定违约金，拖欠工程款也要付利息！

企业应对策略：

• 在合同中明确约定逾期付款违约金计算标准（建议不低于LPR的1.3-1.5倍）
• 如合同未约定，也要在催款时明确提出利息主张
• 保留好工程实际完工、验收日期的证据，这是计算逾期利息的起点

特别提醒：合同没签字盖章也可能有效！

本案中电缆沟工程合同双方未签字盖章，但因武汉某公司已实际施工、松滋某公司也签字确认进度款，法院仍认定合同有效。这提醒我们：口头协议或事实履行也可能形成法律约束，企业务必重视每一个合作环节的书面确认。

给施工企业的3条保命建议：

1. 工程完工后30天内必须提交完整结算资料，并书面催告
2. 每次付款节点都要有对方签字确认的进度款申请表
3. 即使对方拖欠，也要持续发书面催款函（保留送达证据）

企业法律顾问服务就像工程监理，不是"出事才找人"，而是"全程防风险"。征和律师事务所企业法律顾问服务以极高的性价比著称，我们创新推出"先试用满意后付款"模式——首月免费体验法律顾问服务，解决企业3个最紧急的法律问题，满意后再签约。让法律风险防控真正成为企业发展的"安全气囊"，而不是"事后灭火器"。