工程转包合同细节定输赢，企业务必重视证据留存-松滋承揽合同纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：承揽合同纠纷
案号：(2024)鄂10民终2760号
审理法院：湖北省荆州市中级人民法院

二、案件事实与判决结果

2023年12月5日，松滋市某甲有限公司与松滋讯某戊汽车销售服务有限公司签订《劳务合同》，约定讯某戊公司将门头钢架制作、铝板安装、玻璃安装等工程交给某甲公司施工；工期40个工作日；某甲公司需自行提供脚手架、吊车等工具，并按图纸施工，若逾期5天未完工，讯某戊公司有权扣款；招牌改梁、改招牌单价140元/平方米。合同注明2023年12月7日正式开工。
2023年12月8日，某甲公司将工程转包给湖北某乙有限公司，双方签订《建设工程施工合同》，约定某甲公司将一汽丰田广告牌（门头钢架制作、扣板、包边安装）交给某乙公司施工；工期25个工作日；钢架制作及安装70元/平方米，长城扣板安装15元/平方米，包边安装3元/米。当日某乙公司开始施工。
某乙公司完成的工程量如下：1.铝塑板钢架162.4㎡，单价70元/㎡，计价11368元；2.正面钢架（门头左面）85.7505㎡，单价85元/㎡，计价7288.79元；3.正面钢架（门头右面）130.35㎡，单价85元/㎡，计价11079.75元；4.侧面167.75㎡，单价85元/㎡，计价14258.75元；5.转角（1）8.604㎡，单价85元/㎡，计价731.34元；6.转角（2）15.702㎡，单价85元/㎡，计价1334.67元；7.门头82㎡，单价85元/㎡，计价6970元；8.包立柱25.2㎡，单价85元/㎡，计价2142元；9.除掉感应门11.348095㎡，单价85元/㎡，计价964.59元；10.装包边200ｍ，单价3元／ｍ，计价600元；11.改铝塑板架子2个工时，单价300元，计价600元；12.正面架子改高度10个工时，单价300元，计价3000元；13.正面架子往外推20个工时，单价300元，计价6000元；14.改横梁加材料计价3000元，合计总价款69337.89元。2024年1月12日，某甲公司向某乙公司支付工程款20000元。2024年3月30日，涉案工程完工。2024年4月7日，某甲公司按工程量与讯某戊公司结算，确认工程款为97777.1767元，协商后按78000元结算；4月13日某甲公司收到该款。此外，某甲公司为维修工程支出脚手架租金3700元、人工工资3000元。

判决结果：一审法院判决某甲公司支付某乙公司工程款49337.89元，某乙公司赔偿某甲公司损失9700元；某甲公司上诉后，二审法院维持原判，仅将案件类型从“建设工程施工合同纠纷”纠正为“承揽合同纠纷”。

三、核心观点：合同细节与证据留存是企业避险关键

这个案子表面看是“工程款该不该付”，实则暴露了企业常见的三大风险点，非法律人士也能轻松理解：
1. 合同名称不能乱写，内容必须与实际一致
一审法院把案子定为“建设工程施工合同纠纷”，但二审直接推翻，认定为“承揽合同纠纷”。为什么？因为工程内容只是4S店招牌安装（钢架、扣板等），不属于《建筑法》定义的“房屋建筑”范畴。某甲公司自己签的合同叫《建设工程施工合同》，可实际干的是“定制加工活”（承揽合同）。结果：虽然判决结果没变，但企业白白浪费时间和律师费争辩“这到底算啥合同”。
企业避险提示：签合同时别图省事套模板！招牌安装、小型装修这类“小工程”，合同名称和内容必须明确写成“承揽合同”或“加工合同”。如果像某甲公司这样混淆概念，一旦出纠纷，法院可能先花时间纠错，企业反而被动。记住：合同名称是“门面”，内容才是“里子”。

2. 工程量确认靠证据，口头承诺等于没说
某甲公司上诉说：“某乙公司只做了钢架，没装扣板和包边，工程款该减半！”但法院为啥不认？因为某甲公司拿不出证据证明“某乙公司违约停工”，反而有《结算证明》显示：发包方讯某戊公司按实际工程量付了全款（铝塑板钢架单价90元/㎡），且微信记录证明第12、13项（改高度、往外推）是发包方要求的新增工程。
企业避险提示：施工中但凡有变更、返工，必须当场留证据！比如：

• 用微信文字确认：“老板，您要求改高度10个工时，单价300元，是否同意？”
• 保留施工日志、现场照片，避免像某甲公司一样，说对方“无故停工”却无证据支撑。
  关键点：工程量结算只认“白纸黑字”，口头说“你做得不好”没用，必须有图纸、聊天记录或签字单。

3. 工期延误别甩锅，过错责任要分清
某甲公司要求某乙公司赔19777元延误损失，但法院只判赔3000元。为什么？因为聊天记录显示：工期延误不全是某乙公司的错，还包括发包方要求停工检查、天气原因、工程变更等。合同又没写清“延误怎么赔”，某甲公司只能自认倒霉。
企业避险提示：

• 签合同时：必须写明“延误责任条款”，比如“因施工方原因延误，每日扣款X元；因天气或发包方变更，工期顺延”。
• 施工中：出现延误立刻发书面通知，列明原因（如“因下雨停工3天，附天气预报截图”），避免像某甲公司一样，把发包方扣的款直接转嫁给下家，却拿不出依据。

一句话总结：企业转包工程时，合同写清楚、过程留证据、责任分明确，才能避免“赢了官司赔了钱”。某甲公司之所以两审都吃亏，核心就是合同名称与内容不符+工程量变更无书面确认+工期条款模糊。

企业法律风险早预防，经营才能更安心！征和律师事务所专为企业提供“极简式”法律顾问服务：无需高额预付，先试用1个月，满意后再付费；合同审查、纠纷预警、日常咨询全覆盖，用极高的性价比帮您守住经营底线。让专业律师成为您的“风险雷达”，轻松避开90%的常见坑！