施工不符合同约定，难追违约金和律师费 - 永城建设工程施工合同纠纷案例解读

一、案例检索信息
案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2024)豫14民终3703号
审理法院：河南省商丘市中级人民法院

二、案件事实及判决结果
2019年6月6日，永城市某装饰材料有限公司（以下简称“某装饰公司”）与永城市某投资发展有限公司（以下简称“某投资公司”）签订《河南永城先帅国际商业街项目EPS线条造型供货安装工程合同》。项目地点在永城市团结路与雪枫路交叉口，工程范围包括2#、3#、8#、9#、10#、11#楼的EPS线条供货与安装。合同约定：材料进场付50%工程款，安装验收合格后付至80%，竣工结算后付至95%，剩余5%作为质保金。同时约定，若某投资公司逾期付款，需按应付款的10%支付违约金；若因违约导致诉讼，律师费由违约方承担。
合同签订后，某装饰公司对上述6栋楼进行了施工。2019年12月1日，双方仅对3#、9#楼验收合格，其余工程未验收。双方一直未结算工程量。某装饰公司单方委托鉴定，称工程款为458万余元；后法院委托第三方重新鉴定，发现实际施工的EPS线条尺寸和造型与合同约定不符（例如合同列明了标准尺寸，但施工时擅自修改），因此调整了单价和工程量，最终认定工程款为338万余元。

法院判决：某投资公司需支付某装饰公司工程款338万余元及利息（从起诉日2023年8月1日起算），但驳回了其他全部请求。包括：逾期付款违约金40万元、律师费10万元、借款3万元及利息、工程款优先受偿权等。二审维持原判，某装饰公司上诉失败。

三、核心观点与风险提示：施工必须“按图索骥”，擅自变更等于自断后路
这个案子的核心问题很简单：企业施工时若不按合同约定操作，哪怕工程已被对方使用，也可能一分钱违约金和律师费都拿不到。法院为啥不支持某装饰公司的诉求？关键就两点：

1. 尺寸造型“偷换概念”，直接丢了理：合同里写清楚了EPS线条的标准尺寸和造型，但施工时某装饰公司擅自改了（比如线条更宽或造型简化），既没和对方商量，也没留证据证明是“双方同意的”。结果呢？法院认定这是施工方的过错——活儿没干标准，你反而怪对方不给钱？这就像你订了“红苹果”，商家却送来“青苹果”，还要求你按原价付违约金，法院当然不认账。
2. 工程被用了≠质量合格：某装饰公司辩称“对方已经使用工程，说明质量没问题”。但法院指出：使用不等于验收合格！合同约定必须验收后才付款，对方没验收就用（比如直接做下一道工序），只能算默认“能用”，但不等于“符合合同要求”。施工方自己没按约定干，反而想靠使用事实赖掉责任？不可能。

给企业的3条实用建议，避免踩坑：

• 合同细节就是“保命符”，改一点都要留痕：施工中难免要调整尺寸或造型（比如现场条件变化）。但记住：没书面同意，千万别动手！必须让对方签字确认变更单，或至少保存微信、邮件等证据。本案中，某装饰公司若能证明“双方口头同意改尺寸”，违约金和律师费很可能就保住了。
• 验收和结算是“生死线”，拖不得：工程干完后，别等对方主动结算。定期发书面催告（例如“请7日内验收，否则视为合格”），并拍照留存工程状态。本案拖了3年才诉讼，对方早以“未验收”为由赖账，施工方反而成了过错方。
• 单方鉴定=白花钱，律师费想拿回必须“赢在起跑线”：自己偷偷做的鉴定报告，法院基本不认（本案中458万的鉴定被推翻）。若真要诉讼，提前和对方协商共同委托鉴定；若对方耍赖，立刻申请法院介入。另外，合同里写“律师费由违约方承担”是好事，但前提是你得先证明对方全责——本案因施工方自身过错，律师费自然泡汤。

一句话总结：签合同时别图快，施工时别图省事。按约定干、按流程走，才是企业最硬的“护身符”。否则，哪怕工程款本金能拿回，违约金、律师费这些“额外收益”全得打水漂，还倒贴鉴定费和诉讼费——本案中某装饰公司光鉴定费就白花4.5万，多冤啊！