建设工程合同中未按约定出具支付保函需承担违约责任-枣阳建设工程施工合同纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2025)鄂06民终587号
审理法院：湖北省枣阳市人民法院

二、案件事实并告知法院的判决结果

2022年5月8日，枣阳市某甲材料有限责任公司（以下简称某甲公司）与某乙建设有限公司（后更名为某甲建设有限公司，以下简称某某建设公司）签订《振某乙国际集团铜基新材料建设项目施工总承包建设工程施工合同》，约定某甲公司应在合同签订后30日内出具合同价款10%的见索即付银行保函；若未出具保函，承包人有权解除合同并要求承担合同价款1%的违约金。

2022年12月，因某甲公司股东某戊公司涉嫌非法吸收公众存款被深圳市公安局立案侦查，冻结了某戊公司在项目企业的股份及某甲公司的土地使用权，导致工程停工。2023年10月25日，双方签订《关于解决振某乙国际集团铜基新材料建设项目建设工程施工合同一系列问题的协议书》，确认剩余工程款3332.3547万元应于2023年10月30日前支付。但某甲公司未按时付款，也未按原合同约定出具支付保函。

某某建设公司起诉要求支付工程款、逾期利息、违约金等。一审法院判决某甲公司支付工程款3332.3547万元及利息、逾期付款违约金200万元、未开具支付保函违约金200万元、律师费12万元，并确认其对在建工程享有工程款优先受偿权。某甲公司上诉后，二审法院驳回上诉，维持原判。

三、核心观点及风险防范指南

核心观点：合同白纸黑字写的义务，就算工程烂尾也得认！

这个案子特别典型——某甲公司以为"工程都停工了，之前没开保函的事就一笔勾销"，结果法院照样判赔400万元违约金。为什么？原因很简单：合同就是企业的"法律身份证"，签了字就得认账，不能拿"行情不好""股东出事"当挡箭牌。

企业最容易踩的3个坑，看完赶紧自查：

1. "口头同意"≠法律豁免，关键条款必须书面确认

某甲公司辩称："施工方都进场干活了，说明他们默认不用开保函！"但法院根本不买账。合同白纸黑字写着"30天内必须开保函"，施工方没提异议就开工，不等于放弃权利！风险点：很多企业觉得"对方没反对就是同意"，其实大错特错。凡是合同约定的义务（比如保函、预付款），必须按约定办；如果想变更，必须签补充协议写清楚"双方同意取消保函要求"。

2. 停工协议≠免责金牌，新约定更要严守

双方后来签了停工结算协议，约定"10月30日前付清工程款"。但某甲公司又没按时付钱，结果不仅欠款要还，还额外赔了200万违约金！风险点：很多企业以为"签了和解协议就万事大吉"，却忘了新协议也是合同。一旦违约，照样要承担双重责任（原合同违约+新协议违约）。正确做法：签停工协议时，务必明确付款时间、违约责任，宁可多花点时间谈清楚，也别为省事埋雷。

3. "损失不大"≠少赔钱，违约金法院会酌情但不会免单

某甲公司喊冤："我只欠3000多万，凭什么赔400万违约金？"法院确实把原告要的527万违约金降到200万，但明确表示："违约就得付出代价！" 风险点：企业常误以为"损失小就能少赔"，但法律只看两点：①你有没有违约；②合同怎么约定的。就算实际损失只有10万，合同写了100万违约金，法院也可能支持50万——因为这是你当初自愿签的"价格"。

防范建议：三招守住企业钱袋子

1. 签合同时多问一句"如果...怎么办"
   比如本案的保函条款，签约时就该想："如果30天内开不出保函，能否延期？需要什么条件？" 把例外情形写进合同，比事后扯皮强百倍。

2. 工程停工后，24小时内启动"法律急救"
   一旦发现可能停工（如资金链紧张、政府叫停），立即做三件事：①书面通知对方；②收集停工证据（如政府文件）；③协商签订书面协议。别等半年后才补救，那时法院可能认定"你早该知道会违约"。

3. 违约金条款要"接地气"
   合同里别写"违约赔1个亿"这种虚话，而是写清计算方式（例如："按欠款额日0.05%计息"）。这样万一打官司，法院更容易支持合理部分，避免因条款过分离谱被全盘否定。

征和律师提醒：建设工程纠纷中，90%的损失源于"以为没事"的小疏忽。我们为企业提供极高的性价比法律顾问服务，日常合同审核、风险预警全包干，可以先试用满意后付款——让您花小钱避开大坑，把精力放在真正赚钱的业务上！（本文由征和律师事务所企业法律顾问团队撰写）