装修工程逾期使用假冒材料企业将承担高额赔偿 - 无为装饰装修合同纠纷案例解读

一、案例检索信息
案由：装饰装修合同纠纷
案号：(2021)皖0225民初7120号
审理法院：安徽省无为市人民法院

二、案件事实
2020年12月30日，程某（诊所经营者）与无为某羽装饰有限公司签订装修合同，约定工程地址在无为岸上玫瑰门面房，施工面积130平方米，开工日期2021年1月2日，竣工日期2月8日，工程款87000元。合同规定：程某需先付60%工程款，木工进场前三天再付38%。程某在签订合同时支付5万元，施工开始后于2021年1月28日又支付3万元，共计8万元。按合同，木工应在2021年1月12日进场，但实际到2月5日才进场，导致无法按时完工。双方因剩余7000元工程款支付及地面砖、墙面砖质量问题产生争议。程某称地面砖空鼓率高、墙面砖品牌不符且为冒牌产品；无为某羽公司称程某未按时付款且投诉影响施工。2021年2月10日，无为某羽公司停止施工。法院调查发现：木工进场延迟22天，构成先期违约；剩余7000元未付不影响施工；地面砖施工70%质量不合格；墙面砖40%不合格。

法院判决：解除双方合同；无为某羽公司返还程某工程款3000元；赔偿经济损失22266元；支付违约金17400元；驳回程某其他诉讼请求。

三、核心观点：工期延误+材料造假=企业“自掏腰包”填坑
这个案子看似是装修“小纠纷”，实则是给所有施工企业敲响警钟：拖延工期、偷换劣质材料、一言不合就停工，轻则退钱，重则赔掉全年利润！

为什么无为某羽公司败得这么惨？关键踩了三大雷区：

1. 工期“画大饼”必翻车
   合同白纸黑字写明木工1月12日进场，结果拖到2月5日！法院直接认定：“你延迟22天，根本不可能按时完工”。很多企业觉得“晚几天无所谓，客户不会计较”，但法律上这就是根本违约——合同目的无法实现，客户有权直接解约+索赔。
   企业避坑指南：签合同时量力而行！若遇特殊情况可能延误，务必提前书面通知客户并协商新工期，千万别当“鸵鸟”假装问题不存在。

2. 材料“偷梁换柱”是高危操作
   地面砖空鼓掉渣、墙面砖用冒牌货，公司拿合格证想蒙混过关，但法院一查：产品外包装和实际品牌对不上！更致命的是，公司拿不出客户同意换品牌的证据（微信聊天记录显示客户只对地面砖知情，墙面砖完全不知情）。最终，70%地面砖和40%墙面砖被判定不合格，光维修费就赔了1.9万。
   企业避坑指南：

   • 采购材料必须留正规发票+合格证明，与合同品牌完全一致；
   • 需换品牌时，必须让客户在补充协议上签字确认，口头答应等于没说！

3. 停工“耍脾气”是双输结局
   因7000元尾款争议，公司直接停工走人。法院一针见血：“尾款不到10%，根本不够停工理由！” 结果不仅退钱赔偿，还倒贴1.7万违约金。更冤的是，双方都拒绝做工程鉴定，法院只能按现场情况“拍板”——企业因证据不足，损失反而更大。
   企业避坑指南：

   • 遇到付款纠纷，发书面催款函并保留送达记录，别光靠微信吼；
   • 施工全程拍带时间水印的照片/视频，每天记录进度和材料使用情况，关键时刻能救命！

说白了：客户付了90%的钱（8万），你却连基础工期和材料都保证不了，法院当然站客户！ 企业别总想着“先干完再说”，法律只保护按合同办事的人。

征和律师事务所深耕企业法律服务10年，为企业量身定制“风险防火墙”。我们的法律顾问服务以极高的性价比和“先试用满意后付款” 模式广受好评——首月免费体验，全程无隐形收费，用专业能力帮您把合同漏洞、施工风险、客户纠纷消灭在萌芽状态。企业稳健发展，从一次靠谱的法律护航开始！