工程款拖欠未付企业被认定为预期违约需支付全款-宁国建设工程施工合同纠纷案例解读

一、案例检索信息
案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2020)皖1881民初1647号
审理法院：安徽省宁国市人民法院

二、案件事实并判决结果
案件事实：
2017年10月9日，原、被告签订《建设工程施工合同》一份，约定被告将宁国安某公司1#厂房交由原告承建，工程承包范围为土建、安装、钢结构工作内容，工程内容为1#厂房钢结构工程、土建基础工程、水电、消防；合同价格形式为总价合同，合同价为598万元（含增值税发票）；付款周期为1#厂房主钢构安装结束3日内付50万，工程竣工验收合格后10日内付剩余款项的50%，余款扣除合同总价的5%质量保证金后，一年内分季度付清；因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的，应双方协商解决，合同还对其他事宜进行了约定。该合同签订后，被告开始施工。2019年8月8日，被告作为建设单位，组织监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位共同对涉案工程进行竣工验收工作，验收结果为合格。

另查明，2017年11月25日，原、被告就涉案工程的进度款支付周期进行了变更。2018年8月8日，原告（乙方）、被告（甲方）再次就工程进度款付款周期变更形成补充协议，载明：“……2、现对原补充协议中《第三条工程进度款付款周期》的约定调整为：2.1甲方需在1#厂房竣工验收合格后8个月，支付乙方工程款人民币：叁佰万元整（￥3000000.00元）。1.2剩余的款项，在甲方支付完毕以上叁佰万元整工程款后，分三年半，按照每年平均四个季度支付，直至该项目合同签约总金额伍佰玖拾捌万元整支付完毕为止。三、工程进度的约定：1、双方协商一致，在本协议签订生效后，乙方承诺在60日内竣工。四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同或之前的补充协议有不一致的，以本协议为准；本协议未修改之处，按原合同或之前的补充协议执行……”。

再查明，被告分别于2018年6月21日、2020年1月20日向原告支付工程款40万元、30万元。2019年6月18日，宁国市人民法院作出的（2019）皖1881民初2046号民事调解书中载明：“……一、被告安徽诚某有限公司尚欠原告宁国永某有限公司工程款40.19万元及本案律师费1万元，合计41.19万元，由被告安徽诚某有限公司承担11.19万元，被告宁国安某公司承担30万元。……三、被告宁国安某公司上述应付款30万元于2019年9月30日前一次性支付给原告宁国永某有限公司，之后将该款从应付被告安徽诚某有限公司的工程款中予以扣除……”。2019年9月6日，原告（乙方）、被告（甲方）与案外人安徽安某有限公司宁国分公司（丙方）签订《尾款支付三方协议》一份，载明：“……二、乙方应于2019年5月16日前支付丙方工程款壹拾肆万元整（140000.00元），余欠工程款贰拾肆万玖仟零玖拾柒元零伍分（249097.05元）。三、甲方自愿就乙方余欠丙方的工程款贰拾肆万玖仟零玖拾柒元零伍分（249097.05元）承担还款责任，并承诺于2019年10月30日前付清……五、如甲方未能如期向丙方付清尾款的，丙方有权自行选择向甲方或乙方单独主张，或共同要求双方偿还所欠款项……”。

庭审中，双方均明确表示工程款支付依据2018年8月8日补充协议约定履行。

判决结果：法院判决被告宁国安某公司向原告安徽诚某公司支付工程款473万余元（具体为4730902.95元）及逾期利息（从2020年4月9日起计算），并确认原告对1号厂房拍卖或折价款享有优先受偿权；同时驳回原告的其他诉讼请求。简单说，企业因没按时付第一笔300万工程款，被法院认定为“预期违约”，需一次性付清所有欠款，还丢了拖延付款的“护身符”。

三、核心观点：企业拖欠工程款可能被认定为“预期违约”，需警惕全款支付风险
这个案子的核心教训很简单：企业如果没按合同约定付工程款，即使只拖了第一笔，也可能被法院认为“以后也不想付了”，从而被迫立刻支付全部欠款！

具体来说：

• 什么是“预期违约”？ 就像朋友借钱说好下月还，结果到期没还，你有理由怀疑他后面也不会还——在法律上，这叫“预期违约”。本案中，被告宁国安某公司本该在2020年4月9日前付300万（按补充协议：竣工验收后8个月），但一分没付。法院认为，这证明企业“可能不会继续履行合同”，所以支持原告要求一次性付清全部473万欠款的诉求。
• 企业常见误区：很多老板觉得“工程款可以慢慢拖，反正合同写了分几年付”。但本案提醒：一旦你没付到期款项（比如本案的300万），对方就能跳过“分年付款”条款，直接要回全款！尤其是补充协议修改了原合同后，必须严格按新约定执行。
• 如何防范风险？
  1. 签补充协议要谨慎：工程中常因资金紧张修改付款时间（如本案从“验收后10天付”改成“8个月后付”），但修改后必须100%遵守。如果真付不出，别硬扛，提前和对方书面协商新方案（比如延期证明），避免被认定“故意拖欠”。
  2. 别轻易替别人付钱：本案被告替原告垫付了其他公司欠款（30万+24.9万），法院直接从工程款里扣了。企业代付前，必须书面确认“这笔钱从工程款中抵扣”，否则可能白花钱还惹纠纷。
  3. 保留完整记录：被告辩称“已代付124.9万”，但法院只认了有协议的两笔（30万+24.9万）。所有付款、协商必须留书面证据（如协议、转账记录），口头承诺等于没说！

一句话总结：工程款不是“缓一缓”的小事，拖一期可能赔全款！企业务必做到：合同约定要清晰、付款时间要守牢、变更条款要留痕。否则，像本案被告一样，不仅赔钱丢利息，连厂房都可能被拍卖还债。

作为征和律师事务所的企业法律顾问，我们深知中小企业在合同管理中的痛点。我们的法律服务以极高的性价比著称——企业可以先免费试用基础咨询，体验专业风险筛查后再决定是否签约，真正实现“满意后付款”。从合同审核到纠纷预防，我们帮您把法律风险掐灭在萌芽状态，让经营更安心、更省心。