工期延误损失索赔必须有确凿证据证明对方责任-济源建设工程施工合同纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2025)豫96民终390号
审理法院：河南省济源市中级人民法院

二、案件事实并告知法院的判决结果

2020年7月2日，郑州某公司（甲方）与杨某某（乙方）签订《大学生活动中心干挂陶土板工程劳务合同》，约定工程承包范围包括后置埋件安装、骨架安装、陶土板挂接等，总工期65天。承包方式为：预埋件、镀锌钢板、干挂骨架、陶板由甲方提供；乙方包工、包机具、包除甲供材以外的材料、包工期等。合同约定若非甲方或第三方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天支付合同暂定总价0.5%的违约金。

另查明，双方于2020年7月11日签订《大学生活动中心外墙保温工程施工合同》《大学生活动中心外墙装饰脚手架施工合同》，2020年10月6日签订保温工程施工补充协议，2020年11月7日签订脚手架施工补充协议，2021年2月20日签订四千人报告厅脚手架施工合同，2021年3月25日签订楼梯花岗岩铺贴工程施工合同及幕墙窗施工劳务合同，2021年4月20日签订千人报告厅脚手架施工合同。双方还签订了外墙真石漆施工合同。

上述合同签订后，杨某某完成了所有施工项目，工程已交付使用。2024年7月5日，杨某某向法院起诉，要求某公司及某集团有限公司支付剩余工程款258950.27元及利息。在该案审理中，某公司提出反诉，要求杨某某赔偿延期完工违约金309417.52元。2024年9月5日，法院判决某集团有限公司支付杨某某工程款258950.27元及利息，驳回某公司的反诉请求。后某公司上诉，双方达成调解，某公司同意支付工程款。

本案中，某公司另行起诉，要求杨某某赔偿工期延误导致的损失123712元（主要是脚手架租赁费和管理人员工资）。某公司主张：实际施工工期257天，扣除施工方案未确定、停工待料、天气、创卫等因素后，杨某某仍延期33天，应承担违约责任。

法院判决结果：一审法院驳回某公司的诉讼请求；二审法院驳回上诉，维持原判。某公司需承担一、二审全部诉讼费用。

三、案例核心观点及企业风险防范建议

核心观点：企业主张工期延误损失，必须提供完整、清晰的证据链证明延误是由对方直接造成，否则法院不会支持索赔请求。

这个案例给我们敲响了警钟：很多企业遇到工期延误时，第一反应是"肯定是对方责任"，但打官司时却拿不出"硬证据"，结果白白损失了时间、金钱和机会。让我们看看本案中企业犯了哪些致命错误：

1. 证据收集不完整
   某公司提交的施工日志和监理日志"不是完整的日志"，只是零散记录了工程进展，却无法证明延误具体是谁的责任。就像你开车被追尾，警察问你"谁的责任"，你却只能回答"我当时在开车"，没有行车记录仪视频，交警自然无法认定对方全责。

2. 责任混同不清
   法院查明，工期延误涉及多种原因：施工方案未确定、停工待料、天气、创卫等。某公司自己出具的说明中也承认"扣除97天停工待料、29天创卫管控"等因素。这就像装修房子延期，既因为装修公司偷懒，也因为你自己迟迟不确认设计方案，还遇到雨季无法施工，法院当然无法把所有责任都推给一方。

3. 重复主张已结费用
   某公司主张的脚手架租赁费，实际已包含在之前调解支付的工程款中。这相当于你已经付清了物业费，又回头找物业要回"多收的垃圾清运费"，显然站不住脚。

给企业的3个实用建议：

✅ 建立"工期责任日志"制度

• 指定专人每日记录：天气状况、材料到场时间、设计变更通知、政府管控要求等
• 要求各方签字确认：每次停工必须由施工方、监理、业主三方签字，注明原因和责任方
• 保存沟通证据：微信记录、邮件、会议纪要都要备份（建议用企业微信或钉钉自动存档）

✅ 合同中明确"可索赔情形"

• 避免笼统写"非我方原因延误由对方负责"，应具体列明：
  "如因乙方材料未按时到场导致延误，每延误1日，甲方有权从工程款中扣除XX元"
  "因政府临时管控导致停工，双方另行协商工期顺延，不视为违约"
• 重点标注：哪些情况属于"不可抗力"，哪些属于"乙方责任"

✅ 及时固定证据，别等打官司才着急

• 工程开始前：对施工现场拍照录像存档
• 停工发生时：24小时内发书面通知（建议用邮政EMS并保留回执）
• 每月核对：与施工方共同签署《工期进度确认单》，有问题当场提出

很多企业负责人说："我们一直这么干的，没出过问题"。但就像没买过保险的人觉得"不可能出事"，真出事时才发现手里没有"救命钱"。本案中某公司就是因为前期没规范管理，导致后期有理说不清，12万多元的损失无法追回。

特别提醒：合同无效≠责任全消！本案中某公司曾担心合同无效就不能索赔，但法院明确表示"施工合同无效的情况下，仍可要求赔偿实际损失"。关键是要有证据！就像借钱没打借条，只要能证明对方确实拿了钱，法院照样支持还款。

如果您正在面临类似困扰，征和律师事务所为企业提供专业法律风险管理服务。我们首创"先体验后付费"模式——您可先试用我们的合同审查、风险诊断服务，满意后再签订长期顾问协议。用极高的性价比，帮您把法律风险挡在门外，让您专注业务发展无后顾之忧。