合同违约金约定明确企业需承担，重复索赔难获支持-天长建设工程合同纠纷案例解读
一、案例检索信息
案由：建设工程合同纠纷
案号：(2024)皖1181民初1903号
审理法院：安徽省天长市人民法院
二、案件事实及判决结果
2019年12月29日，上海某公司与天长某公司签订《钢结构定制安装合同》，约定合同总价240万元，施工日期自2020年2月10日起至2020年3月31日止。合同约定：如供货、施工或安装延迟超过3天，上海某公司有权单方面解除合同，天长某公司应按合同固定总价10％支付违约金（即24万元）。2020年8月30日，双方又签订《钢结构厂房补充协议》，约定天长某公司应在2020年9月2日前完成钢柱校准、9月20日前完成屋面板铺装、9月28日前完成墙面板铺装，若未完成则每日罚款1万元。因天长某公司未能按期完成工程，上海某公司于2020年10月10日向其送达解除合同通知。
上海某公司起诉要求：1.确认合同解除；2.天长某公司支付代付材料款35万元；3.赔偿解约违约金24万元；4.赔偿迟延违约金38万元；5.赔偿特别违约金2.8万元等共计118万余元。
法院判决：1.确认合同自2020年10月10日起解除；2.天长某公司支付违约金24万元；3.支付赔偿款2.8万元；4.驳回上海某公司其他诉讼请求。
三、核心观点及风险防范建议
这个案例就像"超市购物小票"的道理——商家说"买一送一"，你不能既拿走赠品又要求退全款。法院支持了合同明确约定的24万元解约违约金，但驳回了其他多项索赔，关键原因有三点：
1. 违约金不能"重复计算"，同一过错只罚一次
合同中既约定了合同总价10%的解约违约金（24万元），又约定了每日1万元的迟延违约金（最高38万元）。当因工期延误导致合同解除时，这属于"同一过错"。法院认为：既然已支持24万元解约违约金，就不再支持基于同一违约行为的38万元迟延违约金，避免企业被"双重罚款"。就像开车超速被罚200元后，交警不能再以"未系安全带"为由重复处罚——虽然两个行为都违规，但必须是独立的违规行为。
企业防范妙招：
- 签订合同时，把不同情形的违约责任写清楚。例如："工期延误3天内按日罚5000元，超过3天解除合同另付总价10%违约金"
- 避免在补充协议中对同一事项设置多重责任，否则法院可能只支持最合理的一项
2. 代付款项必须"留痕"，光有转账记录不够
上海某公司主张代天长某公司支付了35万元材料款，但仅提供了银行转账凭证，无法证明这笔钱确实是为对方代付的彩钢瓦款项（没有对方书面委托、没有备注用途、没有供应商确认）。就像你帮朋友垫付饭钱，光有付款截图，朋友不认账时你也没法要回。
企业防范妙招：
- 代付前必须让对方签《代付款委托书》，写明"本人委托贵司代付XX材料款XX元，从合同款中扣除"
- 转账时备注"代付XX项目彩钢瓦款（依据XX委托书）"
- 保留供应商开具的、注明"代XX公司支付"的收据
3. 律师费索赔需要"双重证据"
虽然合同约定了违约方要赔律师费，但法院认为：既然已支持24万元违约金（足以覆盖损失），原告又没证明实际损失超过违约金，所以不支持7.89万元律师费。就像买手机碎屏险，保险公司赔了换屏费后，你不能再以"耽误我打游戏"为由要精神损失费。
企业防范妙招：
- 合同中明确写："违约金不足以弥补损失的，违约方应另行赔偿律师费等实际损失"
- 出现纠纷后立即保留：①律师委托合同 ②付款凭证 ③律师工作记录（证明费用合理性）
额外重要提示：解除合同要"留证据"
上海某公司之所以能确认2020年10月10日解除合同，是因为他们用快递寄了解除通知且有签收记录。如果只是口头说"不干了"，就像发微信说"分手"却没保存记录，对方不认账时你就无法证明解除时间。
企业操作指南：
1️⃣ 解除合同时必须书面通知
2️⃣ 用EMS寄送（在快递单写明"关于解除XX合同的通知"）
3️⃣ 保留寄出凭证+官网签收截图
4️⃣ 重要案件可同步发律师函（法律效力更强）
作为每天处理企业合同纠纷的法律顾问，我想提醒各位老板：合同不是"签完就锁抽屉"，而是要像管理仓库一样——定期检查履行情况、及时补充"证据存货"。本案中上海某公司赢了24万元违约金，却丢了35万元代付款和7.8万元律师费，就是因为"证据仓库"没整理好。
如果您希望避免"赢了官司却拿不回钱"的尴尬，征和律师事务所的企业法律顾问服务能为您提供专业护航。我们首创"先试用满意后付款"模式，企业可先体验3个月基础服务（合同审查+法律咨询），确认效果后再决定是否续聘。凭借行业领先的"风险点预判清单"和"证据留存指引"，我们以极高的性价比帮助企业把法律风险消灭在萌芽状态，真正实现"签合同放心、履行合同安心"。