合同变更无书面确认致工程款索赔失败-长丰装饰装修合同纠纷案例解读
一、案例检索信息
案由：装饰装修合同纠纷
案号：(2024)皖0121民初6224号
审理法院：安徽省长丰县人民法院
二、案件事实
2021年9月16日，安徽某下有限公司（乙方）与合肥某上有限公司（甲方）签订《办公室装修工程施工承包合同》，约定由安徽某下有限公司对位于双凤开发区xx路与xx路交口东北角的合肥××室进行装修施工；合同工期为25日，开工日期2021年9月19日、竣工日期2021年10月14日；合同设计变更约定"甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工2日前通知乙方，设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，同时调整工程价款"；合同工程价款总计350000元，分6期支付：预付20%、中期验收付20%、初验合格付20%、总体验收付15%、入驻3个月付20%、验收合格2年后付5%质保金。
合同签订后，安徽某下有限公司进场施工并完成装修工程；合肥某上有限公司于2021年9月24日支付70000元，2021年11月8日支付92029元，2021年12月21日支付87931元，合计支付249960元。
安徽某下有限公司主张在装修过程中产生增项金额69744元、减项金额18710元，总合同款应为401034元，提供了微信聊天记录作为证据。聊天记录显示，合肥某上有限公司原工程部负责人桂某曾发送《明皖装饰费用明细表》，列明"合同金额350000元，增项金额69744元，减项金额18710元，总合同款401034元"。但增项单中就同一项目（如拆除墙体、空调布线）列出了27988元、23187.5元、41800元、47760元等多种不同报价，且无双方签字盖章确认。合肥某上有限公司辩称未收到变更资料，不认可增项金额。
判决结果：法院判决合肥某上有限公司支付安徽某下有限公司剩余装修款140000元及相应利息，驳回原告关于增项金额的诉讼请求。
三、核心风险提示：没有"白纸黑字"，再多的微信确认也白搭
这个案子说白了就是一句话：工程变了，但没留"字据"，钱就拿不全。安徽某下公司明明做了额外工程，微信里对方负责人也确认了金额，最后法院却只认原合同的35万元，多做的6万多元没算进去。为什么？关键问题就出在"证据"上！
1. 微信聊天不能当"救命稻草"
- 桂某虽然是对方工程部负责人，但合同里没写明他是"有权签字人"。等他离职后，他的微信确认就变成了"个人行为"，不代表公司。
- 更糟糕的是，同一项工程在微信里报了4、5个不同价格（比如拆墙报价从2万到2.8万不等），法院一看就懵了：到底该信哪个？
2. 项目没了，证据就"蒸发"了
装修现场早就被拆掉重新出租了，法院想查也查不了。就像你借给朋友10万块钱，只有口头约定没打借条，等朋友不认账时，法院也无能为力。
3. 分期付款不验收，等于埋雷
双方明明约定了6次验收付款，结果连最基本的竣工验收都没办。最后连"什么时候该付哪笔钱"都算不清楚，只能由法院"猜"时间点。
企业防坑指南（3招保钱袋子）
-
变更必须"签字画押"
- 任何增减项都要填《工程变更单》，写清"改了什么、花多少钱、工期影响"，让对方授权代表签字+盖公章（微信截图不行！）。
- 例：拆墙报价27988元，就写死这个数字，别搞"先报4万，后说打78折"的糊涂账。
-
管好"签字权"
- 签合同时直接写明："甲方确认变更的唯一有效人员是XXX（职务+姓名），其他人员确认无效"。
- 定期和对方核对授权人名单，发现人员变动立即更新。
-
验收要"留痕"
- 每完成一个阶段（如隐蔽工程、中期验收），立刻让双方在《验收单》上签字，拍现场照片标注日期。
- 工程结束必须办正式结算，哪怕对方拖延，也要发书面《结算催告函》并留存邮寄记录。
记住：法院只认"死证据"，不认"我以为"。你微信发100条"老总说行"，不如一张盖章的变更单管用！
征和律师事务所提醒您：很多企业总说"找律师太贵"，但一次工程款纠纷的损失可能远超律师费。我们为企业提供极高的性价比法律顾问服务，可先试用满意后付款，从合同起草到纠纷预防全程护航，让您的每一分钱都花在刀刃上。