施工合同工期延误责任如何认定？竣工验收后微小瑕疵能否要求返工？-宁国建设工程施工合同纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2024)皖18民终1656号
审理法院：安徽省宁国市人民法院（一审）、安徽省宣城市中级人民法院（二审）

二、案件事实与判决结果

2022年7月15日，宁国某鑫汽车销售服务有限责任公司与宁国某飞建筑材料销售有限公司签订《混凝土浇筑施工合同》一份，约定：宁国某飞建筑材料销售有限公司承包宁国顺泰物流仓储中心1#仓储的室外及室内地坪；地坪采用自拌混凝土浇筑施工方式；计划开工进场日期为2022年7月20日，以宁国某鑫汽车销售服务有限责任公司下达的进场施工通知单时间为准，施工工期为15天；若工期延误宁国某飞建筑材料销售有限公司赔偿宁国某鑫汽车销售服务有限责任公司每天2000元的损失。浇筑工作于2023年3月6日开始，至2023年5月21日结束，其中有7天系宁国某鑫汽车销售服务有限责任公司自身施工占用。截至2023年5月10日，宁国某鑫汽车销售服务有限责任公司共支付款项合计60900元。2023年7月9日，宁国某鑫汽车销售服务有限责任公司与宁国某飞建筑材料销售有限公司经过结算，确认全部应付款项为110732元。2024年5月9日，宁国某鑫汽车销售服务有限责任公司付款49828元。顺泰物流仓储中心1#仓储于2021年7月1日开工，于2023年7月21日通过竣工验收。

法院判决结果：一审和二审法院均判决宁国某飞建筑材料销售有限公司、李某向宁国某鑫汽车销售服务有限责任公司支付逾期完工违约金3000元（远低于合同约定的每日2000元）；同时判决宁国某鑫汽车销售服务有限责任公司需向宁国某飞建筑材料销售有限公司支付逾期付款利息955.11元；驳回了宁国某鑫汽车销售服务有限责任公司要求返工的诉讼请求。

三、企业法律风险防范要点

这个案例给企业敲响了警钟：施工合同管理不能"想当然"！让我们来看看其中的法律风险点：

1. 工期延误责任认定需全面考量，不能简单归责

宁国某鑫公司认为施工方用了77天，远超合同15天工期，要求按每日2000元支付违约金。但法院查明，实际施工天数约20天左右，且延误原因包括：建设方自身施工占用7天、雨水天气影响（5月雨水达20天）、场地未准备好等因素。法院认为这些因素不能完全归责于施工方，故大幅调低违约金。

企业防范建议：

• 签订合同时，应明确约定哪些情况可顺延工期（如恶劣天气、甲方原因等）
• 施工过程中做好施工日志记录，特别是因甲方原因导致停工的情况
• 不要等到工程结束才计算工期，过程中就要及时沟通确认延误责任

2. 竣工验收通过后，微小瑕疵难获返工支持

宁国某鑫公司以部分路面切缝不齐为由，要求施工方对5.5立方米地坪重新浇筑或赔偿5560元。但法院认为，整个工程已通过竣工验收，且切缝问题仅占总面积的极小部分，属于"微小施工瑕疵"，不足以构成返工理由。

企业防范建议：

• 验收环节不能走过场！发现问题要及时书面提出并留存证据
• 不要等到工程全部结束才提质量异议，应在施工过程中及时指出
• 对质量标准要有明确量化要求，避免"质量合格"等模糊表述

3. 违约金约定过高可能被法院调低

合同约定每日2000元违约金，但法院最终只支持3000元（约50元/天）。法院认为原约定"显属过高"，综合考虑实际逾期天数、结算价款等因素进行了调整。

企业防范建议：

• 违约金约定要合理，可参考实际损失的30%左右
• 保留可能产生损失的证据，如因工期延误导致的额外租金、停工损失等
• 不要指望通过高额违约金"吓唬"对方，合理才能获支持

4. 结算确认后不及时付款需承担利息

宁国某鑫公司虽对工程质量有异议，但因工程已竣工验收且双方已结算，法院认为其应当按时支付余款，未支付需承担利息。

企业防范建议：

• 对有争议的工程款，应在结算时明确标注并约定解决方式
• 不要以"有质量问题"为由拖延支付无争议部分的款项
• 保留质量异议的书面证据，避免口头沟通

5. 一人公司股东需注意财产独立

本案中，因李某作为一人公司股东未能证明公司财产独立于个人财产，被判对公司债务承担连带责任。

企业防范建议：

• 一人有限公司必须规范财务制度，做到公私分明
• 保留完整的财务账册和银行流水
• 避免个人账户与公司账户混用

征和律师事务所企业法律服务提示

建设工程领域法律风险高发，一份严谨的合同、一个规范的施工流程可能为您避免数十万元损失！征和律师事务所专注于企业法律顾问服务，我们的服务具有极高的性价比，更创新推出先试用满意后付款模式，让您零风险体验专业法律保障。无论是合同审查、施工过程法律支持还是纠纷预防，我们都能提供量身定制的解决方案，让您的工程既顺利又安全！

别等到官司打输了才后悔，专业的法律服务是企业最好的"保险"！