建设工程合同必须按约定单价结算，工程量变更未取证将败诉-宜城建设工程施工合同纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2019)鄂0684民初1515号
审理法院：湖北省宜城市人民法院

二、案件事实与判决结果

2016年11月，湖北某狮新能源科技有限公司在宜城市成立。2017年3月12日，某狮科技公司与广东某白建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》，将其高端铝壳锂离子动力电池工程项目发包给电白集团公司承建。2017年4月18日，电白集团公司与王某签订《建设工程承包合同》，将该工程的pack车间、成品库、原材料库等10个工程项目转包给王某个人施工。2017年5月18日，王某又与宜城某漪建筑劳务工程有限公司签订《建筑工程施工劳务承包合同》，将pack车间、成品库及原材料库三个工程项目的劳务分包给龙漪劳务公司。合同约定，龙漪劳务公司按实际施工建筑面积结算劳务费，单价为290元/平方米一次性包干（不含税收）。

合同签订后，龙漪劳务公司进场施工，王某也支付了部分工程进度款。施工期间，某狮科技公司对多处工程设计进行了变更，要求按变更后的设计施工。后龙漪劳务公司在未保全证据的情况下停工离场，王某又组织工人继续施工，导致前后工程量混同。此后，某狮科技公司因资金不足通知停工。

诉讼中，龙漪劳务公司主张因设计变更导致工程量增加，要求按定额计算工程款为1985万多元，扣除已支付的约800万元，还应支付1100万元。王某则辩称已支付946万多元，超过合同约定，且工程未完工验收，不应支付剩余款项。双方对已完成工程量和计价标准无法达成一致。法院委托鉴定后，龙漪劳务公司未预交鉴定费用，导致无法确认工程款数额。

法院最终判决：驳回龙漪劳务公司的全部诉讼请求。案件受理费93800元，由龙漪劳务公司负担31200元，王某和电白集团公司各负担31300元。

三、企业法律风险防范要点

这个案例看似是工程款结算纠纷，实则暴露了施工企业常见的三大"致命伤"，让本该拿到手的工程款打了水漂。作为企业法律顾问，我用大白话给您分析，如何避免重蹈覆辙：

第一招：合同约定要"死板"，不能"灵活"
本案中，龙漪劳务公司与王某签合同时明确约定了"290元/平方米一次性包干"，这本来是保护自己的"护身符"。但施工中遇到设计变更，他们想改用定额计算，法院却不支持。为什么？因为合同就是"法律"！除非双方重新签书面协议，否则必须按原合同执行。
企业怎么做：合同里写清楚"如遇设计变更如何调整价格"，每次变更都要签书面确认单，注明增减工程量和价款。别嫌麻烦，微信记录、口头承诺在法庭上基本没用！

第二招：工程量要"留痕"，不能"凭记忆"
龙漪劳务公司停工时没做交接，王某接着施工，导致谁干了多少活分不清。法院想帮他们调解，可连基础数据都没有，只能判败诉。
企业怎么做：每月做工程量确认单，让甲方、监理签字；设计变更立即拍照、录像；停工前必须做书面交接，记录已完成工程状态。记住：打官司就是打证据，没证据等于没干活！

第三招：鉴定申请别"半途而废"，要"一追到底"
法院给了最后机会——委托鉴定机构算工程款，可龙漪劳务公司嫌鉴定费贵没交钱，直接导致败诉。这就像打篮球最后10秒放弃罚球，白白浪费前面所有努力。
企业怎么做：真要打官司就别心疼鉴定费。几万块鉴定费可能换来百万工程款，算笔账就知道值不值。如果实在困难，提前跟法院说明情况申请分期缴纳，千万别直接放弃。

特别提醒转包企业：
电白集团公司把工程转给没资质的王某个人，这步棋走错了！虽然法院没直接罚它，但让其承担了部分诉讼费。现在国家严查转包挂靠，轻则罚款，重则吊销资质。
正确做法：工程分包必须找有资质的企业，签正规合同，保留付款凭证。个人包工头？坚决说不！

一句话总结：建设工程合同就是"白纸黑字定乾坤"，变更不签字、工程量不确认、鉴定不缴费=主动放弃工程款。企业老板们记住：干活前签好合同，干活中留好证据，出问题时专业解决，才能保住自己的血汗钱！