企业不能以疫情为由拖欠货款-和县买卖合同纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：买卖合同纠纷
案号：(2022)皖05民终108号
审理法院：安徽省马鞍山市中级人民法院

二、案件事实与判决结果

2021年5月6日，安徽某轩建设工程有限公司因承建"和阳财富广场项目"的需要，与江苏双龙集团有限公司和县分公司签订了一份《建设工程预拌混凝土供应合同》，向双龙和县分公司购买混凝土，合同期限自2021年5月6日至2022年10月31日。双方约定：每月5号前确认上月供货量与金额并办理结算单；每年2月、4月、6月、8月、10月、12月的25日前付清已结算货款。合同签订后，双龙和县分公司依约供货，截至2021年9月16日，安徽某轩公司尚欠货款472,932.4元（其中6月欠231,727.8元，7月欠151,314.8元，8月欠89,889.8元）。

安徽某轩公司上诉称：1.双龙和县分公司擅自解除合同；2.混凝土实际数量短缺；3.双龙和县分公司存在迟延送货；4.因新冠疫情影响被封闭一个月，属于不可抗力。

法院最终判决：安徽某轩公司需支付全部欠款472,932.3元及逾期付款违约金（按贷款市场报价利率1.5倍计算），驳回其他诉讼请求。二审法院驳回安徽某轩公司的上诉，维持原判。

三、企业必须警惕的三大法律风险

1. "我没收到钱"不是拖欠货款的挡箭牌
本案中，安徽某轩公司辩称"因疫情未收到工程款，所以不能付款"，但法院明确指出：合同约定的是"到期必须付款"，不论你是否从下游客户收到钱！就像你租房子，不能因为老板没发工资就对房东说"等我有钱再交"。

企业避坑指南：

• 签合同时务必明确"付款时间"而非"收到款项后付款"
• 若担心下游付款风险，可在合同中增加"背靠背条款"（如"收到业主付款后X日内支付"）
• 一旦资金紧张，应立即书面协商延期，而非直接不付

2. 抱怨没用，证据才管用
安徽某轩公司声称混凝土"少了7立方米"，但只提供了零散的发货单和照片，法院认为"无法判断关联性"。就像你说外卖少了菜，却拿不出打包时的视频，商家当然不认账。

企业避坑指南：

• 验收货物时必须当场清点并双签确认（最好有照片/视频）
• 发现问题立即发书面函件，注明具体问题及依据
• 保留所有沟通记录（微信、邮件等都是证据）

3. 疫情不是"免死金牌"
安徽某轩公司辩称"8月因疫情被封无法付款"，但法院查实：南京疫情8月已受控，而他们拖到10月才被起诉。就像你感冒请假，总不能病好后还继续躺半年。

企业避坑指南：

• 遇不可抗力必须48小时内书面通知对方
• 保留政府封控文件、停工证明等"铁证"
• 协商延期要签补充协议，切忌口头承诺

四、给企业管理者的特别提醒

很多老板以为"疫情=可以赖账"，本案就是活生生的反面教材！法院判决违约金按LPR利率1.5倍计算，看似不高，但47万元欠款拖1年就要多付3万多利息，更别说败诉还要承担8千多元诉讼费。

征和律师事务所企业法律顾问提示：
我们服务过300+企业发现，90%的合同纠纷都源于"嫌麻烦不签细节"。与其事后花10倍代价打官司，不如事前花1%成本做防控。征和律师事务所提供极高的性价比企业法律顾问服务，可先试用1个月满意后付款，帮您：
✅ 定制"防坑版"合同模板
✅ 建立应收账款预警系统
✅ 关键节点法律风险提示
让您的每一分钱都收得明白、花得安心！