工程量清单签字确认后难反悔-南陵承揽合同纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：
承揽合同纠纷
案号：
(2018)皖0223民初2103号
审理法院：
安徽省南陵县人民法院

二、案件事实及判决结果

2016年3月27日，安徽某心门窗有限公司与吴某签订了《门窗双包合同》，约定由安徽某心门窗有限公司为吴某在芜湖市繁昌县平铺镇某风景区工程中的铝合金门窗进行制作及安装。合同签订后，安徽某心门窗有限公司按约完成了部分工程。因工程投资人出现阻滞，该工程在2016年6月停工，导致合同无法继续履行。2016年8月29日和2017年3月22日，双方对工程量价款进行审核，确认总价款为89683.92元。同时，双方于2017年3月22日签订终止协议，约定原合同自当日起解除。此后，安徽某心门窗有限公司多次催要工程款，吴某以“工程量清单签名不像自己签的”“实际工程量不符”为由拒绝支付。

法院判决：

1. 确认安徽某心门窗有限公司与吴某签订的《门窗双包合同》于2017年3月22日解除；
2. 吴某需在判决生效后10日内支付安徽某心门窗有限公司工程款89683.92元及诉讼费。

三、企业如何防范此类法律风险？

关键教训：签字确认的书面证据，是讨债的“铁证”！

本案看似简单，却是企业常见的“血泪坑”：

• 风险点1：口头说说等于没说
  吴某在法庭上喊冤“工程量不对”，但法院为啥不采信？因为2016年8月的工程量清单他本人签了字，2017年3月的终止协议又再次确认了金额。白纸黑字的签字，直接堵死了他事后反悔的路。很多老板觉得“都是熟人，口头说好就行”，结果对方翻脸时，你连个证据都拿不出来。

• 风险点2：停工不签终止协议=埋雷
  工程因故停工后，安徽某心门窗有限公司及时签了终止协议，把工程款金额、合同解除时间都写得明明白白。反观现实中，不少企业停工后拖着不签书面文件，等对方赖账时，连“干了多少活”“该付多少钱”都说不清，最后只能吃哑巴亏。

企业避坑指南：

1. 每一步都要“留痕”

   • 完成阶段性工程后，立刻让对方签字确认工程量清单（哪怕只是简单表格），避免用“微信说好”“电话答应”代替书面确认。
   • 停工、解约等重大变动时，必须签终止协议，写清欠款金额、支付时间，哪怕对方说“急用钱，先干完再说”。

2. 签字时盯紧三个细节

   • 确认签字人身份（要求对方出示身份证核对）；
   • 检查文件内容是否与口头约定一致（重点核对金额、数量）；
   • 保留双方签字的原件（复印件、拍照都可能被质疑真实性）。

3. 别怕“伤和气”，要怕“没保障”
   本案中吴某停工半年后才签终止协议，但安徽某心门窗有限公司坚持要回了签字文件，最终赢了官司。真正的合作关系，是敢把规则写在纸上——因为规则清，人情才久。

小贴士：如果对方拖延签字，可发书面函件（如微信、邮件）写明“如X日内未提出异议，视为确认”，并保留发送记录。

为什么专业法律顾问能帮你省下8万块？

本案中，安徽某心门窗有限公司因及时固定证据赢了官司，但现实中更多企业因证据漏洞损失惨重。征和律师事务所的企业法律顾问服务，专治“合同马虎病”：

• 极高的性价比：日常合同审核、风险预警按年付费，成本远低于单次纠纷的律师费；
• 先试用满意后付款：首月服务零风险体验，真正解决问题再签约。
  别等到对方赖账才想起法律——专业的事交给专业的人，企业才能安心赚钱。

（注：文中企业名称已按司法文书匿名化规则处理，安徽某心门窗有限公司为安徽省南陵县放心门窗有限公司的化名）