小型装修工程转包需明确合同性质，完工量确认不及时将导致工程款争议-松滋承揽合同纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：承揽合同纠纷
案号：(2024)鄂10民终2760号
审理法院：湖北省荆州市中级人民法院

二、案件事实及判决结果

2023年12月5日，松滋某甲公司与讯某戊公司签订《劳务合同》，合同约定：讯某戊公司将门头钢架制作、铝板安装、玻璃安装、玻璃钢架制作等工程项目交由松滋某甲公司施工；工期为40个工作日；松滋某甲公司自行提供脚手架、吊车等工作所需工具；松滋某甲公司应严格按照工程施工要求如期完成施工（具体参照图纸），如施工成果未验收合格需返工，由松滋某甲公司带料返工修好；如逾期5天未完工或者验收不合格，讯某戊公司有权视情况扣除部分进度款或者全部的合同款；招牌（改梁、改招牌）包工不包辅料140元／平方米。合同注明2023年12月7号正式开工。

2023年12月8日，松滋某甲公司将案涉工程转包给湖北某乙公司，双方签订《建设工程施工合同》，合同约定：松滋某甲公司将一汽丰田广告牌（门头钢架制作、扣板、包边安装）交由湖北某乙公司施工；承包范围为经双方确认签字的工程施工图纸及报价表中载明的钢架制作及安装项目；开工日期为2023年12月8日，竣工日期为2024年1月8日，合同工期总天数25（工作日），雨、雪天顺延；钢架制作及安装70元每平方米，长城扣装安装15元每平方米，包边安装3元每米。当日，湖北某乙公司即组织人员开始施工。

湖北某乙公司完成的工程量如下：1.铝塑板钢架162.4㎡，单价70元／㎡，计价11368元；2.正面钢架（门头左面）85.7505㎡，单价85元／㎡，计价7288.79元；3.正面钢架（门头右面）130.35㎡，单价85元／㎡，计价11079.75元；4.侧面167.75㎡，单价85元／㎡，计价14258.75元；5.转角（1）8.604㎡，单价85元／㎡，计价731.34元；6.转角（2）15.702㎡，单价85元／㎡，计价1334.67元；7.门头82㎡，单价85元／㎡，计价6970元；8.包立柱25.2㎡，单价85元／㎡，计价2142元；9.除掉感应门11.348095㎡，单价85元／㎡，计价964.59元；10.装包边200ｍ，单价3元／ｍ，计价600元；11.改铝塑板架子2个工时，单价300元，计价600元；12.正面架子改高度10个工时，单价300元，计价3000元；13.正面架子往外推20个工时，单价300元，计价6000元；14.改横梁加材料计价3000元，合计总价款69337.89元。

2024年1月12日，松滋某甲公司向湖北某乙公司支付工程款20000元。2024年3月30日，涉案工程完工。

2024年4月7日，松滋某甲公司按湖北某乙公司完成的工程量与讯某戊公司进行结算，双方确认工程款为97777.1767元，协商同意扣除延期费用按总价78000元结算。2014年4月13日，松滋某甲公司出具收条，确认收到工程款78000元。

松滋某甲公司为涉案工程维修支出脚手架租金3700元、人工工资3000元。

判决结果： 一审判决松滋某甲公司支付湖北某乙公司工程款49337.89元；湖北某乙公司赔偿松滋某甲公司损失9700元；驳回其他诉讼请求。二审法院驳回松滋某甲公司上诉，维持原判。

三、案例核心观点及风险提示

这个案子看似是两家公司为几万元工程款争执不休，实则暴露了企业经营中普遍存在的三大"隐形炸弹"，一不小心就会炸得企业"人财两空"。

第一大风险：把"承揽合同"当"建设工程合同"签，掉进法律陷阱

松滋某甲公司与湖北某乙公司签订的是《建设工程施工合同》，但二审法院明确指出：门头钢架制作、招牌安装这类小型工程（工程投资额30万元以下或建筑面积300平方米以下）属于承揽合同，不是建设工程施工合同。这就导致一审法院错误适用了建设工程相关法律规定，差点让合同被判无效。

企业防范指南：

• 签合同前先问自己：这工程值不值30万？面积超没超300平米？
• 装修、招牌、小型工装等项目基本都属于承揽合同，别被"建设工程"的名头唬住
• 合同名称要和实际内容一致，否则像本案一样，虽然合同名叫"建设工程施工合同"，但法院还是会根据实质内容定性

第二大风险：完工不及时确认，工程量说不清

湖北某乙公司完成了14项工程，但松滋某甲公司却只认前10项，说后面4项是返工不该算钱。法院为什么支持湖北某乙公司？因为讯某戊公司（发包方）已经按14项工程给松滋某甲公司结了款！松滋某甲公司无法证明后面4项是返工，只能认账。

企业防范指南：

• 每完成一项工程，立刻让对方签字确认，别不好意思"讨要"签字
• 保留微信、邮件等电子证据，像本案中湖北某乙公司就靠聊天记录证明了增加工程量
• 如果对方迟迟不确认，发个正式函件说明"XX月XX日前不确认视为认可"，并保留送达证据
• 别学松滋某甲公司，等到打官司才说"这是返工"，没证据法院不会信

第三大风险：工期延误"锅"该谁背？

松滋某甲公司被发包方扣了近2万元工期延误费，想全让湖北某乙公司承担。法院为啥只让湖北某乙公司承担3000元？因为聊天记录显示：延误既有施工方原因，也有发包方要求停工检查、天气不好、工程变更等多方因素。

企业防范指南：

• 合同里必须写清楚：什么情况算工期延误？延误一天罚多少？
• 施工中遇到问题（比如天气不好、图纸变更），立即书面通知对方并保留证据
• 别口头答应"再宽限几天"，事后对方可能不认账
• 像本案一样，如果延误是多种原因造成，法院会按责任比例分担，所以证据要全面

给企业管理者的"急救包"：

1. 合同别图省事：500元的小工程也值得花100元请专业律师审合同，否则可能赔5000元
2. 证据随手存：手机拍个完工照片、留个微信记录，关键时刻能救命
3. 变更必确认：客户说"这里改一下"，一定要问"改完还按原价吗？"并书面确认
4. 付款要跟踪：像本案中松滋某甲公司收到78000元却只付20000元给施工方，这种"截留"最容易引发纠纷

很多企业主觉得"咱都是熟人，不用那么较真"，可一旦发生纠纷，"熟人"可能比"生人"更难沟通。本案中两家公司就因几万元工程款对簿公堂，不仅赔了时间精力，还额外支付了近600元诉讼费。

作为征和律师事务所的企业法律顾问，我们见过太多类似案例。企业法律风险就像"慢性病"，平时不痛不痒，发作起来却可能致命。我们的法律顾问服务以极高的性价比著称，更特别提供先试用满意后付款的灵活模式，让您零风险体验专业法律支持。别等纠纷找上门才想起法律，现在预防的成本，永远低于事后补救的代价。