合同约定付款节点明确，逾期支付工程款必须承担利息-新郑建设工程施工合同纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2025)豫0184民初1878号
审理法院：河南省新郑市人民法院

二、案件事实与判决结果

2016年8月16日，新郑市某店镇人民政府就"白某故里"项目向某有限公司出具《中标通知书》，载明中标金额为4655209.02元。河南某有限公司（承包人）与新郑市某店镇人民政府（发包人）签订《建设工程施工合同》，主要约定：工程名称为白某故里，工程地点在新郑市。签约合同价为4655209.02元。工程款支付方式为：1.合同签订后，完成总工程量的10%后，支付合同总价的30%；2.工程总量完成60%，支付合同总价的20%；3.工程竣工结束后，支付合同总价的20%；4.工程审计结束后，支付合同总价的25%；5.合同总价的5%作为质保金在工程竣工验收合格满一年后付清。

2020年12月7日，新郑市某局就"白某故里"出具《审计报告》，载明：2016年7月12日公开招标确定河南某有限公司为中标单位，中标价4655209.02元。2017年3月15日开工，2017年5月14日竣工，验收合格。工程报审金额4781818.46元，审定金额4405667.86元，审减金额376150.60元。

某有限公司完成项目后，新郑市某店镇人民政府支付了3250000元，后又于2022年1月30日支付600000元，共计支付3850000元，剩余555667.86元工程款未支付。2020年11月6日，河南某有限公司变更企业名称为某有限公司。

法院判决新郑市某店镇人民政府应于判决生效之日起十日内支付某有限公司工程款555667.86元及相应利息（其中220283.39元自2018年5月14日起算利息，335384.47元自2020年12月8日起算利息），并承担案件受理费5642元。

三、核心观点与风险提示

这个案例告诉我们一个再简单不过的道理：合同里白纸黑字写的付款时间，就像闹钟一样准时响起，过了时间不付款，就要算利息。很多企业特别是做政府工程的企业，总觉得"对方是政府，工程款跑不了"，结果一拖就是好几年，连利息都忘了要。

法院在判利息时特别"较真"：

• 质保金部分（5%）从竣工验收满一年后第二天就开始计算利息
• 审计完成后的欠款从审计报告出来第二天就开始计算利息

就像你借朋友10万块钱，说好下个月还，结果他拖了三年，这三年的"占用费"肯定要算的。法院就是这么算的，而且算得很细。

作为企业，特别是经常做工程的企业，要特别注意这几个"坑"：

第一，别写"工程完成后付钱"这种模糊话
合同里一定要写清楚"验收合格后15天内付"，不能只说"竣工后付"。本案中法院直接把"竣工结束"理解为竣工当天，对企业有利，但现实中很多企业吃了亏。比如写"工程完工后付"，结果对方拖了半年说"完工标准不明确"。

第二，审计别成"无底洞"
本案工程2017年5月就干完了，审计却拖到2020年12月，整整三年多！建议合同里加一句："审计应在竣工后90天内完成，逾期则按承包人报送金额结算"。否则就像本案，审计拖三年，企业干等着不能要钱。

第三，政府项目更要敢要利息
很多企业不敢跟政府部门提利息，怕以后没活干。但这个案子明明白白告诉你：即使是镇政府欠钱，法院也支持利息！新郑市某店镇人民政府在法庭上说"尽快付，但不付利息"，结果法院照样判付利息。记住：要钱是天经地义，要利息是合同权利。

第四，分段计算利息能多拿钱
本案中不是从某个时间点算全部欠款的利息，而是分成两段：质保金部分从2018年就开始算，审计欠款从2020年才开始算。企业打官司时一定要分清楚，能多要不少钱。就像本案，55万多欠款，光利息就判了19万多。

第五，企业改名要及时更新
本案中原告从"河南某有限公司"改成"某有限公司"，但及时办了工商变更，打官司时没出问题。如果改了名没更新合同，可能连起诉资格都没有，血汗钱更难要。

给企业的实用建议

1. 签合同时画个"付款时间表"：把每个付款节点画成表格，哪天该付多少钱，一目了然。比如"验收后15天付20%，审计后30天付25%"。

2. 审计条款加个"最后期限"：一定要写"发包人应在收到结算资料后60日内完成审计，逾期视为认可承包人报送金额"。

3. 每次催款留证据：发微信、寄催款函都要留底，证明你一直在要钱。本案中原告多次催要的证据很关键。

4. 发现拖欠立即行动：别等到欠款三年才起诉，拖得越久证据越难找，对方也可能没钱了。

工程款就像工资，干了活就该拿钱。合同就是你的"工资条"，上面写的付款时间就是"发薪日"，过了这天不发钱，就要算"加班费"（利息）。千万别因为对方是大单位就忍气吞声，法律面前人人平等。

作为企业法律顾问，我们深知工程企业最怕的就是"干完活拿不到钱"。征和律师事务所提供专业的企业法律顾问服务，特别擅长帮企业把关合同条款、防范工程款风险。我们的服务具有极高的性价比，更重要的是，我们提供"先试用满意后付款"的灵活模式——您先体验我们的专业服务，真正感受到价值后再决定是否长期合作。让专业律师帮您守住"钱袋子"，避免陷入"干活不拿钱"的困境，这才是企业稳健经营的真正保障。