建设工程分包合同解除后工程款计算要点解析-松滋建设工程分包合同纠纷案例解读

一、案例检索信息
案由：建设工程分包合同纠纷
案号：(2024)鄂1087民初1293号
审理法院：湖北省松滋市人民法院

二、案件事实及判决结果

2021年4月20日，湖北某甲建筑工程有限公司松滋分公司与湖北某乙建设工程有限公司签订《建筑工程劳务分包合同》，约定湖北某甲建筑工程有限公司松滋分公司将"福鑫.阳光云筑"小区别墅群所有栋号设计图纸内的钢筋工程、模板工程、砼工程、砌筑工程、二次结构、外墙保温工程、室内地坪、脚手架工程、屋面工程（除防水工程）的劳务分包给湖北某乙建设工程有限公司施工，总建筑面积约20000㎡，价格为包干单价，总工期180天。合同签订后，湖北某乙建设工程有限公司进场进行施工。2021年9月1日、2021年10月29日、2021年12月9日，湖北某甲建筑工程有限公司松滋分公司分别支付农民工工资398650元、52400元、175970元、958700元，合计1585720元。2021年12月29日，因屋面梁混凝土浇筑后存在大量空洞，湖北某甲建筑工程有限公司松滋分公司向湖北某乙建设工程有限公司下达罚款通知书，罚款2000元；2022年5月3日，因临边、洞口、楼梯口等部位无防护措施，安全网破烂，现场材料堆放杂乱，湖北某甲建筑工程有限公司松滋分公司向湖北某乙建设工程有限公司下达罚款通知书，罚款7000元。2022年4月29日，松滋市住房和城乡建设局对案涉工程下达工停止施工通知书；2024年1月4日，松滋市住房和城乡建设局对案涉工程下建设工程复工通知书。湖北某甲建筑工程有限公司松滋分公司将工程交由他人进行施工。

本案审理过程中，湖北某甲建筑工程有限公司松滋分公司申请对劳务工程造价进行鉴定。2024年12月10日，某某（北京）工程咨询有限公司出具中信鉴工字〔2024〕第20012号造价鉴定意见书，鉴定意见为："福鑫.阳光云筑"别墅东区楼组团5、组团3、组团1和别墅西区楼组团6的劳务工程造价确定金额为3375894.86元；地下室工程造价金额为98600元;罚款7000元。湖北某甲建筑工程有限公司松滋分公司支付鉴定费27000元。

同时查明，2021年4月1日，荆州某某置业有限公司（发包方）与湖北某乙建筑工程有限公司（承包方）签订建设工程施工合同。2021年6月7日，湖北某乙建筑工程有限公司向中国某财财产保险股份有限公司公安支公司投保了农民工工资支付履约保证保险。2022年8月31日，松滋市人力资源与社会保障局报案称湖北某乙建筑工程有限公司拖欠"福鑫.阳光云筑（一期）"工程东区施工组农民工工资1485211元。随后，中国某财财产保险股份有限公司支付了该笔工资。2022年11月，中国某财财产保险股份有限公司提起追偿权诉讼，最终法院判决湖北某乙建筑工程有限公司支付保险代偿款1485211元及利息，湖北某乙建设工程有限公司承担共同清偿责任。

法院判决结果很简单：解除双方签订的《建筑工程劳务分包合同》；湖北某甲建筑工程有限公司松滋分公司和湖北某乙建筑工程有限公司需向湖北某乙建设工程有限公司支付工程款376,735.67元；湖北某乙建设工程有限公司需向湖北某甲建筑工程有限公司松滋分公司支付鉴定费13,500元；驳回了原告的其他诉讼请求和被告的全部反诉请求。

三、案例核心观点与法律风险防范指南

这个案例就像一面镜子，照出了工程建设中常见的"雷区"。作为企业法律顾问，我想用大白话告诉您：合同解除后工程款计算必须"实打实"，不能想当然！ 具体来说，有5个关键点企业必须注意：

1. "干了多少活"要算得清清楚楚
案例中，双方对已完成工程量争执不下，最后靠专业鉴定才确定金额。很多企业吃亏就吃在：施工过程不记录、不签字确认。建议：每天做好施工日志，每月让对方签字确认工程进度，就像超市小票一样保留好"凭证"。特别是停工、复工等关键节点，一定要书面确认原因和责任，避免日后"说不清"。

2. 农民工工资不是"甩锅"借口
总包方以为通过保险支付了农民工工资就能转嫁给分包方，但法院没支持。根据法律规定，总包单位对农民工工资支付负总责，不能简单"一推了之"。企业要建立工资专户，确保工资直接发到工人手里，保留转账记录。千万别学案例中"先欠薪再保险"的操作，否则可能像总包方一样既要赔保险钱又要付工程款，两头吃亏！

3. 质量保证金5%是"安全绳"
法院从应付工程款中扣除了5%作为质量保证金，这是法律允许的"安全绳"。企业签合同时一定要明确约定这个比例（通常3%-5%），并在付款时如实扣除。但注意：工程验收合格后要及时返还，否则可能被认定为拖欠工程款。

4. 擅自停工换人=主动违约
总包方在复工后不通知分包方，直接找别人施工，法院认定这导致合同目的无法实现。就像你租了别人的车，中途不打招呼就给别人开，肯定要赔钱。企业遇到问题应先发书面通知协商，必要时可以签补充协议，千万别"自作主张"。

5. 安全质量罚款要"证据确凿"
案例中分包方因安全问题被罚7000元，法院支持了。但反诉中总包方主张的17万元罚款因证据不足被驳回。企业开出的每张罚款单都要附现场照片、整改通知等证据，就像交警开罚单要有监控截图一样。否则到法院就是"白条"，一分钱也拿不到。

给企业的3条实用建议：

• 签合同前"多问一句"：付款节点、质量标准、违约责任这些关键条款，一定要写得像"说明书"一样清楚，避免"大概""左右"等模糊词。
• 施工中"多拍几张照"：工程进度、质量问题、整改过程都要拍照留证，现在手机拍照不花钱，但能省下几十万诉讼费。
• 出问题"先发个函"：停工、涨价、质量问题等，第一时间发书面函件给对方，保留邮寄凭证，这比微信聊天更管用。

工程建设就像盖房子，法律风险防范就是"地基"。地基打牢了，房子才不会塌。很多企业觉得"请律师太贵"，其实一次诉讼的律师费可能抵得上十年法律顾问费。就像买保险，平时看不见用处，关键时候能救命。

征和律师事务所专注为企业提供"看得见效果"的法律顾问服务。我们的服务有两大特色：一是极高的性价比，按企业规模定制方案，小微企业也能用得起；二是可以先试用满意后付款，让您真正体验专业法律服务的价值后再决定是否长期合作。防范风险不花冤枉钱，这才是聪明企业的选择！