供应商违约停供需赔偿第三方采购差价损失-蚌埠买卖合同纠纷案例解读

一、案例检索信息
案由：买卖合同纠纷
案号：(2025)皖03民终493号
审理法院：安徽省蚌埠市禹会区人民法院

二、案件事实及判决结果
2023年7月10日，安徽某建设工程有限公司与蚌埠某有限公司怀远分公司就怀远县2023年县乡公路升级改造项目签订《商品砼采购合同》，约定安徽某建设工程有限公司向蚌埠某有限公司怀远分公司采购各种规格的商品混凝土预估金额为7246050元，付款方式为次月25日支付上个月货款70%，剩余货款待项目结束五个月付清，如乙方不能按照甲方需求计划供货，迟到一小时以上即构成违约，第一次违约金1000元，第二次2000元，第三次3000元。合同签订后，蚌埠某有限公司怀远分公司正常供应商品混凝土2个月后，陆续出现不及时发货或不发货现象，2023年9月10日，安徽某建设工程有限公司委托安徽某凤阳开源新材料科技公司与蚌埠市某兴军建材有限公司签订商品混凝土采购合同。现蚌埠某有限公司怀远分公司主张安徽某建设工程有限公司欠付货款829628.8元，安徽某建设工程有限公司主张蚌埠某有限公司怀远分公司应按合同约定支付共计20次违约的违约金60000元，以及因购买第三方商品混凝土产生的差价347752.2元，但撤回了对人员误工费7175元、机械台班费2260元的诉讼请求和400米裂缝修补用于抵扣的答辩意见。

法院最终判决：安徽某建设工程有限公司需支付蚌埠某有限公司怀远分公司货款829628.8元及逾期付款违约金；同时蚌埠某有限公司怀远分公司需支付安徽某建设工程有限公司前10次违约的违约金27000元，以及因向第三方采购混凝土产生的差价损失243426.54元（即总差价347752.2元的70%）。二审法院驳回上诉，维持原判。

三、案例核心观点与风险防范提示
这个案例看似简单，却揭示了一个让很多企业老板意想不到的法律风险：供应商擅自停供不仅要付违约金，还可能要赔偿客户向第三方高价采购的差价损失！

很多企业老板可能会疑惑："客户都没给我付款，我为什么要继续供货？这不是傻吗？"本案中，蚌埠某有限公司怀远分公司就因为这个想法栽了大跟头。他们认为安徽某建设工程有限公司没按时付款，就擅自停止供货，结果法院认定这是违约行为，不仅要赔违约金，还要承担24万多元的差价损失。

法院的判决逻辑非常清晰：

1. 合同明确约定付款时间是"次月25日支付上个月货款"，当时第一次付款时间（2023年8月25日）还没到，蚌埠某有限公司怀远分公司就停供了，这反而构成了违约；
2. 合同还约定，如果供应商不能按时供货，客户有权找其他供应商，"乙方无权干涉"；
3. 安徽某建设工程有限公司因为蚌埠某有限公司怀远分公司停供，不得不以更高价格向第三方采购混凝土，这部分差价是直接损失，应当由违约方赔偿。

企业如何避免类似风险？记住这5点：

1. "先付款再供货"不是你想停就能停
   很多企业认为"客户没付款，我就停供"很合理，但法律上并非如此简单。只有在符合《民法典》第528条规定的情况下（如对方明确表示不付款、经营状况严重恶化等），才能行使"先履行抗辩权"。本案中，合同约定的付款时间还没到，蚌埠某有限公司怀远分公司就停供，反而成了违约方。建议： 遇到客户可能不付款的情况，先收集证据（如对方财务报表、其他债权人投诉等），再发书面通知要求对方提供担保，而不是直接停供。

2. 临时变更需求≠你可以不按时供货
   蚌埠某有限公司怀远分公司辩称有些延迟是因为客户临时变更需求，但法院认为他们没提供充分证据。微信群聊记录显示，客户虽然变更了时间，但蚌埠某有限公司怀远分公司实际发货时间仍在客户最初要求的时间范围内。建议： 建立规范的需求变更流程，让客户书面确认变更内容；每次变更都要保存沟通记录，作为日后可能的抗辩证据。

3. 违约金条款不是"吓唬人"，真会赔钱
   蚌埠某有限公司怀远分公司认为违约金条款是格式条款应无效，但法院认为：作为专业混凝土供应商，应当了解行业惯例；而且违约金总额（27000元）远低于实际损失（如停工损失）。建议： 签合同时，别只看价格和付款方式，一定要仔细阅读违约责任条款；如果觉得违约金过高，可以在签约前要求修改。

4. 停供会导致客户高价找第三方，差价你来赔
   这是本案最值得警惕的一点！法院明确表示，因你违约导致客户不得不高价向第三方采购，这部分差价你可能要赔。本案中，虽然安徽某建设工程有限公司自己也有过错（没及时解除合同），但蚌埠某有限公司怀远分公司仍要承担70%的责任，高达24万多元。建议： 真的无法供货时，要立即书面通知客户，说明原因并协商解决方案，而不是直接"玩消失"。

5. 证据保存比你想象的更重要
   蚌埠某有限公司怀远分公司声称有些延迟是客户原因导致，但拿不出有力证据；而安徽某建设工程有限公司提供了微信群聊记录、第三方合同、付款凭证等完整证据链。建议： 养成"留痕"习惯——重要沟通用微信文字确认，送货单让客户签收，变更需求要有书面记录。这些看似麻烦的小事，关键时刻能帮你省下几十万赔偿金。

给企业老板的真心话：
做生意难免遇到客户拖延付款的情况，但"以牙还牙"停供往往是最差的选择。正确的做法是：及时发函催款→收集对方可能违约的证据→协商解决方案→必要时通过法律途径解决。千万别像本案中的蚌埠某有限公司怀远分公司，本想"以停供逼对方付款"，结果反而要赔客户40多万元，净亏30多万！

征和律师事务所作为专业企业法律顾问服务机构，能为企业提供量身定制的合同审核、风险预警和纠纷处理服务。我们的法律顾问服务具有极高的性价比，甚至可以先试用满意后再付款，让企业在享受专业法律服务的同时无后顾之忧。别等到像本案一样被判赔40多万才后悔，专业的事交给专业的人，才是企业稳健发展的明智之选。