企业拖延工程款结算将面临双重赔偿风险-鄂州建设工程施工合同纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2025)鄂07民终265号
审理法院：湖北省鄂州市中级人民法院

二、案件事实与判决结果

2020年10月28日，鄂州某甲地产有限公司（以下简称某甲公司）与某乙建设集团有限公司（以下简称某乙公司）签订《鄂州中梁佳兆业壹号院项目第三方维修及零星工程合同》，约定工程名称为鄂州中梁佳兆业壹号院项目第三方维修及零星工程；工程地点鄂州市迎宾大道以西；工程承包范围具体按某甲公司发出的施工通知函所描述的所有工作。合同暂定含税总价2356062.30元。后双方又签订了四份补充协议，最终将合同含税暂定总价调整为6735784.21元。

合同约定：结算完成且向某甲公司移交所有工程资料后，支付至结算金额的97%；剩余结算款总额的3%作为质保金，质保期满后无息退还。质保期自零星工程竣工验收合格起算，多数项目保修期为两年。合同还约定：如某甲公司未按照合同约定的期限支付工程款，则每逾期一天，按逾期应付款金额的万分之一向某乙公司支付违约金。

合同签订后，某乙公司进行了施工。2022年11月21日，案涉工程竣工验收合格。2023年3月30日，经浙江某工程咨询有限公司审计案涉工程结算金额为6437276.17元。2024年7月25日，经徐州某工程管理有限公司进行终审结算，工程造价为6102025.80元。某甲公司与某乙公司均认可已付工程款5740218元。

某乙公司向法院起诉，要求某甲公司支付工程款697058.17元，违约金100000元和逾期利息。一审法院判决某甲公司支付工程款361807.80元、违约金100000元及利息。某甲公司不服，上诉至鄂州市中级人民法院，请求撤销100000元违约金部分。二审法院驳回上诉，维持原判，判决某甲公司需支付工程款361807.80元、违约金100000元及相应利息。

三、核心观点与风险防范提示

这个案例给我们带来一个重要警示：企业不能以"正在结算"为借口长期拖延支付工程款，否则可能面临工程款+违约金+利息的"三重赔偿"！

许多企业负责人认为："工程还没最终结算完，我就不该付钱"，这种想法非常危险。本案中，虽然工程2022年11月就验收合格了，但某甲公司拖到2024年7月才完成最终审计，导致工程验收后近一年半不能办理结算。法院明确指出："某甲公司两次委托审计的总时间过长...对于结算期间的迟延可能导致某甲公司获得不当利益"，最终认定某甲公司构成违约。

特别值得注意的是，本案中法院同时支持了违约金和逾期利息，驳回了某甲公司"重复计算"的抗辩。这是因为：

1. 合同明确约定了两种违约责任：一是每逾期一天按万分之一支付违约金；二是单方违约需按合同价5%赔偿
2. 法院认为建筑企业资金压力大，被拖欠工程款可能导致额外融资成本，LPR利率往往不足以覆盖实际损失
3. 100000元违约金加上利息，总额并未"过分高于"某乙公司的实际损失

企业应当如何防范此类风险？

第一，别把"结算"当成挡箭牌
工程竣工验收后，企业应当积极组织结算，不能无限期拖延。本案中某甲公司委托两次审计，间隔时间过长又无法合理解释，直接被认定为不诚信行为。建议：在合同中明确约定结算时限（如"验收合格后60日内完成结算"），并在实际操作中严格遵守。

第二，质保金别想"赖着不给"
本案质保期约定为两年，工程2022年11月验收，到2024年诉讼时质保期已满，但某甲公司还想以"质保期未到"为由拒付。记住：质保期是从"竣工验收合格之日"起算，不是从你"认为合格"之日！建议企业建立工程台账，对每个项目的质保期到期日设置提醒。

第三，违约金条款要"量身定制"
很多企业直接套用标准合同，导致违约金约定不合理。本案中，虽然合同约定了两种违约金计算方式，但法院只支持了对某乙公司更有利的一种。建议：根据项目特点和资金状况，在签订合同时协商合理的违约金比例，避免过高或过低。

第四，别轻视"小钱"的法律风险
本案争议金额仅36万余元，但某甲公司因10万元违约金专门提起上诉，最终不仅没省下钱，还额外承担了二审诉讼费。很多企业觉得"小纠纷不值得请律师"，结果小问题拖成大麻烦。建议：对任何合同履行异常都要及时处理，别让"小拖"变"大赔"。

作为企业负责人，您可能觉得"工程纠纷离我很远"，但数据显示，建设工程领域是企业涉诉的高发区。一次不规范的结算拖延，就可能让您像本案中的某甲公司一样，不仅要付工程款，还要额外赔偿10万元违约金，更损害企业信誉。

征和律师事务所专注于企业法律风险防控，我们的法律顾问服务以极高的性价比和先试用满意后付款模式深受客户好评。我们不是等您出事后才介入，而是通过合同审查、履约跟踪、风险预警等全流程服务，帮您把法律风险消灭在萌芽状态。欢迎联系我们的企业法律服务团队，获取专属风险评估报告，让专业力量为您保驾护航。