实际施工人欠债不还时债权人可直接向工程发包方追讨-安阳债权人代位权纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：债权人代位权纠纷
案号：(2024)豫05民终493号
审理法院：河南省安阳市中级人民法院

二、案件事实与判决结果

法院认定的事实如下：
2021年，王某向法院起诉张某（原审第三人），要求归还借款。法院判决张某应给付王某借款94万元及利息等。判决生效后，张某未履行，王某申请强制执行，但只执行到位20474.27元，还有110多万及利息未执行到位。

2016年8月，林州某山游客服务中心有限公司（以下简称"林虑山公司"）作为发包人与承包人陕西某城建设工程有限公司（以下简称"陕西某城公司"）签订景观工程二标段《施工合同》，签约价867万余元。张某是该工程的实际施工人。工程于2017年8月31日竣工验收。合同约定：竣工验收后付40%，满一年再付30%，剩余30%满二年一次性付清。

2020年3月，工程结算审定金额为1056万余元。林虑山公司已支付943.6万元，剩余113.2万余元未付。经调查，张某作为实际施工人长期不向林虑山公司主张工程款，导致王某的债权无法实现。王某为维权支付了5000元保全费。

一审法院判决：林虑山公司在欠付工程款范围内向王某支付111.2万余元；驳回王某对陕西某城公司的诉讼请求。二审法院维持原判，驳回林虑山公司的上诉。

三、核心观点与企业风险防范指南

这个案子敲响了警钟：如果你是工程发包方，千万别以为合同是和总包公司签的就万事大吉！当实际施工人欠别人钱又不积极找你要工程款时，别人的债主可以直接"跨过"总包公司，直接找你（发包方）要钱！

为什么法院这样判？

简单说就是"代位权"——当满足以下条件时，债权人的债主可以跳过债务人直接找债务人的债主要钱：
1️⃣ 你有合法债权（如王某有法院判决书）；
2️⃣ 债务已到期（张某的工程款早该付了）；
3️⃣ 债务人"躺平"不追讨自己的钱（张某不向林虑山公司要工程款）；
4️⃣ 他的"躺平"影响了你还钱能力（王某执行不到钱）。

企业必须警惕的四大风险点：

⚠️ 风险1：实际施工人"隐身"，发包方成"背锅侠"

林虑山公司一直强调"合同是和陕西某城公司签的，与王某无关"，但法院认定：张某才是真干活的（实际施工人），而法律规定实际施工人可以直接向发包方要工程款。更麻烦的是，当实际施工人欠债时，他的债主就能绕过他直接找你！
✅ 防范建议：

• 签合同时必须明确约定"实际施工人"身份，要求总包方提供施工人员名单并备案；
• 付款时坚持"谁干活付给谁"，避免工程款被总包方截留。

⚠️ 风险2：付款条件成就后拖延=自找麻烦

本案工程2017年8月就竣工了，合同约定"满两年付清"，到2019年8月就该结清全款。但林虑山公司拖到2023年还没付完，导致王某成功行使代位权。
✅ 防范建议：

• 工程竣工后立即启动结算流程，避免超期；
• 付款时间节点要写进合同附件，设专人跟踪，到期自动触发付款提醒。

⚠️ 风险3：拿"欠农民工工资"当挡箭牌=无效抗辩

林虑山公司上诉时哭诉"工程还有农民工工资没结清"，但法院根本不信！为什么？他们说张某欠李某10万元工资，却拿不出张某签字的欠条，连工资表都没有张某确认，前后说法矛盾。
✅ 防范建议：

• 农民工工资必须单独列支，每次发放都要工人签字+按手印+拍照留存；
• 要求实际施工人每月提交《农民工工资支付确认书》，否则暂停工程款支付。

⚠️ 风险4：证据缺失=败诉铁律

林虑山公司最惨的就是证据：说欠工资却拿不出欠条，工资表没有实际施工人签字，连证人都对不上号。法院直接说"无法采信"。
✅ 防范建议：

• 建立"工程款支付四件套"：付款申请单+验收报告+发票+收款确认函；
• 重大事项全程录音录像，比如工程验收、农民工工资发放现场。

给工程发包方的保命口诀

合同写清谁干活，
钱要直接付给干活的人；
竣工验收快结算，
农民工工资单独管；
付款留痕像打卡，
证据齐全不怕查！

工程款纠纷动辄百万千万，一次疏忽可能让企业背上巨额债务。与其事后补救，不如事前预防。征和律师事务所为企业定制"工程款风险防火墙"服务，用极高的性价比帮您堵住合同漏洞、规范付款流程，可以先试用满意后付款，让您专注搞工程，法律风险我们扛！

（注：文中王某、张某、林虑山公司、陕西某城公司等名称已按规范匿名处理）