发包方擅自使用未验收工程后不能以质量问题拒付工程款-鄂州装饰装修合同纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：装饰装修合同纠纷
案号：(2025)鄂0704民初2547号
审理法院：鄂州市鄂城区人民法院

二、案件事实及判决结果

2023年，徐州某筑有限公司（以下简称亿某丙公司）与鄂州某饰工程有限公司（以下简称某甲公司）签订了合同一，约定由亿某丙公司承包湖北省某酒店管理有限责任公司（好莳威汀宴会艺术中心）的外立面幕墙工程，工程内容主要包括但不限于铝单板幕墙、玻璃幕墙、玻璃雨棚、感应门一套、玻璃门等；以施工图为准，涉及变更据实增减；包人工包材料包机械；工程质量须经湖北省某酒店管理有限责任公司验收合格，合同工期自2023年10月21日起至2023年11月15日，共25天；合同价款（总价包干）830000元；工程款的拨付，与某甲公司签订的大合同一致，具体为亿某丙公司施工人员进场某甲公司支付合同总价的20%，亿某丙公司幕墙龙骨施工完成某甲公司支付合同总价的20%，亿某丙公司铝板进场某甲公司支付合同总价的40%，剩余20%某甲公司在完工后一年内一次性付清。

同年，双方签订合同二，亦约定由亿某丙公司承包湖北省某酒店管理有限责任公司（好莳威汀宴会艺术中心）的外立面幕墙工程，除合同价款（总价包干）为320000元以外，合同二的其他条款均与合同一相同。

合同一和合同二附有《报价汇总表》，约定了项目名称，确定最终合同价为1,150,000元。

当庭亿某丙公司认可《报价汇总表》中约定的16453.17元感应门、11616.55元不锈钢门套、10250.13元不锈钢地弹门、49620元脚手架，亿某丙公司均未施工，上述费用合计87939.85元，应在总包干费用里扣减。亿某丙公司认可合同二中某甲公司应支付320000元劳务费，已支付160000元。某甲公司的法定代表人夏某向亿某丙公司的法定代表人陈某某不断催促工期，亿某丙公司则提出有设计方面的问题，另质量问题某甲公司单方面说了不算，应由专业人员检测。

某甲公司当庭认可亿某丙公司完工时间就是好莳威汀宴会艺术中心投入使用的时间。双方对于完工时间、使用时间表述不完全一致，约为2023年11月至2024年2月期间。

现亿某丙公司向某甲公司催讨下欠工程款，某甲公司则以亿某丙公司未提交工程结算材料、工程质量问题一直未整改为由拒付下欠工程款。

法院判决结果：一审判决某甲公司支付亿某丙公司工程款382060.15元，驳回亿某丙公司关于逾期付款利息的诉讼请求。某甲公司不服提起上诉，二审法院驳回上诉，维持原判。

三、企业法律风险防范要点

这个案例看似简单，却藏着一个许多企业容易踩的"大坑"——工程未经竣工验收就擅自使用，之后再想以质量问题为由拒付工程款，法院基本不会支持！

某甲公司为什么输了官司？因为他们犯了两个关键错误：

错误一：急着使用，忽视验收程序

某甲公司作为发包方，在工程还没经过正式竣工验收的情况下，就让好莳威汀宴会艺术中心投入了使用（大概在2023年11月至2024年2月期间）。根据法律规定，一旦你把工程投入使用，就相当于默认认可了工程质量（地基和主体结构问题除外）。就像你买了新手机，没检查就直接用了两年，然后突然说"这手机质量不好"，商家肯定不认账，道理是一样的！

错误二：发现问题不及时处理，想"秋后算账"

某甲公司发现亿某丙公司用了2.5mm厚的铝板（合同约定是3.0mm）、女儿墙没做完等问题后，没有在工程投入使用前要求整改，而是等酒店都运营近两年了才拿质量问题当借口拒付工程款。法院明确指出：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条规定，工程已经投入使用，再以质量不符为由拒付款，法院不予支持。

更致命的是：某甲公司想主张亿某丙公司赔偿损失，却没在一审时提出"反诉"。他们只是在答辩时说"保留追责权利"，结果法院说这不能在本案中处理，必须另案起诉。这就好比你被人欠钱，去法院告他，但他反过来告你打伤了他，却没正式提出来，法官只能先判他还钱，打人的事得另打一场官司。

给企业的实用建议：

1. 宁可慢一步，也要验好收：工程完工后，必须组织正式验收并签署验收文件。千万别为了赶开业、抢工期就直接投入使用！如果确实急需使用，至少要和施工方签订书面协议，明确"边使用边整改"的责任划分。

2. 发现问题当场解决：施工过程中或验收时发现质量问题，立即书面通知施工方整改，并保留好照片、视频、沟通记录等证据。不要等问题堆积如山才想起来处理。

3. 反诉要趁早：如果对方起诉你付工程款，而你认为他有质量问题要赔你钱，必须在一审法庭辩论结束前提出反诉，不能只口头说"我要告他"。反诉就像"回旋镖"，要在同一场官司里扔出去才有效。

4. 合同细节要盯紧：本案中铝板厚度从3.0mm变成2.5mm，如果合同里明确约定"厚度不足3.0mm需扣款XX元"，或者有变更确认流程，某甲公司就不会这么被动。签合同时，小到一颗螺丝钉的规格都要写清楚，变更必须双方书面确认。

5. 专业的事找专业人：施工过程中的质量问题，别自己当"专家"说"不行"，要请第三方检测机构出具报告。像本案中某甲公司单方面说铝板不平整，但亿某丙公司提供了专业处理记录，法院就采信了后者。

企业老板们记住：工程验收不是走过场，而是你最后的"防火墙"。今天图省事不验收，明天可能就要多付几十万！装修、建厂、搞工程，宁可花小钱请律师把关合同和验收流程，也别等纠纷上了法庭才后悔。

作为企业法律顾问，我们深知企业在工程建设中面临的法律风险。征和律师事务所为企业提供极高的性价比法律顾问服务，特别推出先试用满意后付款的灵活合作模式，让您零风险体验专业法律支持。我们的团队擅长从合同签订、施工监管到纠纷预防的全流程风险管控，助您把法律风险扼杀在萌芽状态，让企业经营更安心、更省心。