工程量确认需有授权人员签字，合同未约定单价可按定额标准计算-天门建设工程施工合同纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2025)鄂96民终101号
审理法院：湖北省汉江中级人民法院

二、案件事实并告知法院判决结果

2018年6月30日，天门某程有限公司作为甲方、襄阳某道工程有限公司作为乙方签订《工程施工合同》一份，约定工程名称为多宝镇某某改造顶管工程，工程地点多宝镇；承包方式为包工不包料；工程内容为管道焊接，导向钻孔、洗扩孔，管道回拖及含拖拉管所必需的一切工作；本工程定于2018年6月30日开工，2018年7月30日完工，工期30天；某400某管230元／米，某500某管270元／米（工程量在4000米左右）；乙方在工程完工后即向甲方发出通知，甲方收到通知次日组织对工程量进行确认；工程合同签订后，根据双方认可的实际工程量支付相应的费用，在施工进度达到1500米，且质量符合验收标准，按实际完成工程量的60%支付工程款，工程竣工时工程款支付至实际完成工程量的80%，剩余款项经验收合格后支付余款（春节前付清尾款）；出现质量问题，乙方无条件返工至合格，甲方有权终止合同并向乙方索赔一切损失。合同还对甲方职责、乙方职责等事项进行了约定。严某亮作为天门某程有限公司的委托代理人在合同末尾签名并加盖公司公章。合同签订后，襄阳某道工程有限公司开始施工。2018年11月23日，聂某书写《天门市多宝镇某某工程验收拖管工程量》一份，载明：拖管6号线ｄ400管，775ｍ，柒佰柒拾伍米；13号线ｄ400管，745ｍ，柒佰肆拾伍米；14号线ｄ500管，2023ｍ，贰仟零贰拾叁米；4号线尾端ｄ400管，129ｍ，壹佰贰拾玖米；ｄ150压力管，447ｍ，肆佰肆拾柒米。合计ｄ150447ｍ，肆佰肆拾柒米；ｄ400，1649ｍ，壹仟陆佰肆拾玖米；ｄ500，2023ｍ，贰仟零贰拾叁米。实收长度负责人：聂某，2018年11月23日。2018年11月23日前，天门某程有限公司通过严某亮支付工程款450000元，2019年2月3日，严某亮支付工程款100000元，2021年2月11日，天门某程有限公司支付工程款20000元，上述工程款合计570000元。天门市多宝镇某某改造工程现已投入使用。

法院判决结果：二审法院撤销一审判决，改判天门某程有限公司向襄阳某道工程有限公司支付工程款363311.44元，并以该金额为基数，自2024年6月13日起按年利率3.45%支付逾期付款利息至实际付清之日止。

三、法律风险防范提示

这个案例看似是简单的工程款纠纷，实则揭示了建设工程领域常见的"致命细节"。作为企业法律顾问，我想用大白话告诉各位老板：工程干得好，不如合同签得好、证据留得全！

第一，工程量确认不能随便找人签字
本案中，襄阳某道公司之所以能拿到工程款，关键是有聂某签的工程量确认单。但天门某程公司上诉说聂某只是仓库保管员，无权确认工程量。法院为何还支持了？因为法院认定聂某是"天门某程公司委派的严某亮雇请的人员"，他的签字可作为认定依据。

企业该怎么防？

• 签合同时必须明确约定"谁有权确认工程量"（比如指定项目经理或技术负责人）
• 现场设置公示牌，写明"本项目工程量确认唯一授权人：XXX"
• 每次验收后，让授权人在《工程量确认单》上亲笔签字并注明日期
• 切记：门卫、仓库管理员的签字可能被认定无效，除非合同中明确授权！

第二，合同价格不能"大概齐"
本案最大争议是某150某管的工程款。合同只约定了某400某管和某500某管单价，没提某150某管。一审法院因此没支持这部分钱，二审才按定额标准17.52元/米补上了。但企业为此多打了两年官司，利息损失比工程款还高！

企业该怎么防？

• 签合同时列出所有可能用到的材料规格和对应单价，哪怕"预计用量为零"也要写明
• 补充条款："未约定单价的材料，按施工当月《湖北省建设工程造价信息》执行"
• 施工中新增项目，必须当天签《工程签证单》，切勿口头答应
• 记住：法院不会帮你"猜"价格，没有约定就可能按最低标准算！

第三，个人付款=埋雷
本案中严某亮用个人账户付了55万元工程款，导致襄阳某道公司认为"严某亮是合伙人"，把他一起告上法庭。虽然法院最终认定严某亮是代表公司，但企业因此多花诉讼费、多担风险。

企业该怎么防？

• 付款必须通过对公账户，禁止用老板或员工个人账户
• 合同中写明："所有款项必须支付至乙方指定对公账户，付至个人账户视为未付款"
• 如遇特殊情况需个人代付，必须让代付人签《代付款说明》，并让收款方开收据注明"代XX公司支付"
• 切勿为省手续费让员工"垫付"，这等于主动制造法律风险！

第四，质量问题要"现场拍板"
天门某程公司主张工程有质量问题，但因工程已投入使用，法院直接不支持了。法律明确规定：工程未经验收就使用的，再以质量问题为由主张权利，法院一律不认！

企业该怎么防？

• 收到工程后立即组织三方（建设方、施工方、监理）验收，当天出书面报告
• 发现问题当场拍照录像，发《整改通知单》要求限期修复
• 千万别边用边修！必须等整改验收合格后再投入使用
• 如果政府要求"先使用后验收"，必须签补充协议明确责任

最后提醒：建设工程纠纷中，90%的败诉方都输在"证据不足"。请务必养成习惯：

1. 每次工程变更签书面确认单
2. 所有沟通保留微信/邮件记录
3. 付款凭证标注"XX项目工程款"
4. 工程照片按日期分类存档

看似麻烦的步骤，可能为您避免几十万元损失。毕竟，法院只认"白纸黑字"，不认"我以为""当时说好了"。

作为专注企业法律服务的专业团队，征和律师事务所可为企业提供"合同风险体检"服务。我们的法律顾问服务具有极高的性价比，针对建设工程领域特别推出"先试用满意后付款"模式——您可先体验合同审核服务，确认解决问题后再付费，真正实现"风险防控不花冤枉钱"。让专业法律团队成为您工程项目的"安全员"，从源头杜绝纠纷，省下的不仅是律师费，更是真金白银的工程款。