工程交付即视为验收合格，一人公司股东财产混同需连带担责 - 巢湖建设工程施工合同纠纷案例解读

一、案例检索信息
案由：建设工程施工合同纠纷
案号：(2024)皖0181民初4482号
审理法院：安徽省巢湖市人民法院

二、案件事实和判决结果
2019年3月，安徽省巢湖市某有限公司（以下简称“某公司”）与巢湖市某有限公司（以下简称“巢湖某公司”）签订《巢湖某工程地下室通风工程合同》，约定巢湖某公司将通风工程发包给某公司施工，包死价95万元。合同约定付款方式为：货到付30%，管道安装完付20%，采购设备前付30%，验收合格后付清余款。某公司于2020年10月完成施工并交付，巢湖某公司已将地下室投入使用，且有业主入住。但巢湖某公司仅支付66万元，尚欠29万元未付。
2021年6月，双方又签订《某项目通风工程合同》，约定巢湖某公司将另一通风系统发包给某公司，合同价40万元。某公司完工后，巢湖某公司仅支付30.8万元，尚欠9.2万元。
巢湖某公司曾以工程质量问题为由起诉索赔，但此前已被法院驳回（案号：(2024)皖0181民初3412号、(2024)皖01民终7183号）。
法院判决结果：

1. 巢湖某公司向某公司支付拖欠工程款38.2万元及逾期利息；
2. 巢湖某公司法定代表人张某（100%持股股东）对债务承担连带责任；
3. 某公司向巢湖某公司开具96.8万元工程款发票；
4. 驳回巢湖某公司其他反诉请求。

三、核心观点：企业如何防范法律风险
这个案子看似是“要工程款”的普通纠纷，却暴露了企业常见的三大“致命漏洞”，尤其对中小企业老板来说，稍不注意就可能赔了夫人又折兵。

漏洞一：工程“交付即视为验收”，别再傻等书面签字！
巢湖某公司辩称“工程未验收，不能付款”，但法院直接驳回了。为什么？因为工程2020年就交付了，业主已入住使用三年多——法律上，只要业主实际用了，就等于默认验收合格！很多企业以为必须拿到“竣工验收报告”才能收钱，结果被对方拖着不签字，最后钱要不回来。
企业该怎么做？

• 合同里必须写清：“工程交付使用后XX日内视为验收合格”。
• 施工完立刻让对方签收《交付确认书》，哪怕微信拍个照也行。别怕“太较真”，这是保护你的血汗钱！
• 如果对方拖着不验收却偷偷使用（比如让工人进场、设备通电），马上固定证据：拍照、录像、找第三方见证。

漏洞二：一人公司老板，个人钱包和公司分不清？你得自己赔钱！
巢湖某公司是张某100%持股的一人公司，法院判张某连带赔偿38.2万元。原因很简单：法律默认“一人公司老板的钱和公司钱是一锅粥”，除非你能证明分得清！张某拿不出银行流水、财务账本等证据，结果公司欠债，他个人存款、房子都可能被查封。
企业该怎么做？

• 一人公司老板必须做到“三分开”：公司账户独立收款、工资走公账、绝不个人卡收工程款（本案中某公司就因对方付到个人账户被扯皮）。
• 每年做正规审计报告，保留所有转账记录。哪怕公司小，也要像大企业一样规范——这比打官司省10倍钱！
• 如果实在分不清账，赶紧找律师设计防火墙：比如转为两人以上股东，或让配偶签《财产隔离协议》。

漏洞三：合同没写“要发票”，也能赖账？别天真了！
巢湖某公司反诉要求某公司开105.8万元发票，但合同里根本没提发票。法院照样支持了——因为收工程款必须开发票是法律强制义务，不是“可写可不写”的条款！某公司辩称“合同价是不含税的”，但法院说：你收了96.8万元，就得开96.8万元票，想加9%税？当初签合同时就该写清楚。
企业该怎么做？

• 合同必须注明：“合同价是否含税”“税率多少”“发票类型（普票/专票）”。比如写“40万元为含税价，乙方提供9%增值税专用发票”。
• 收款时坚持对公账户操作！本案中某公司因对方付到个人卡，导致发票纠纷，差点损失额外税费。
• 如果对方拖着不给开发票，别等！直接发《催告函》，保留证据方便起诉。

结尾提醒：
这个案子告诉我们，企业风控不是“有纠纷才找律师”，而是从签合同那一刻就开始了。一个疏忽，可能让38万工程款变成“坏账”，甚至让老板个人背债。作为征和律师事务所的企业法律顾问团队，我们专帮中小企业“治病于未发”：用通俗语言审合同、做风险清单，让您1小时搞懂法律陷阱；服务按需定制，极高的性价比，更支持先试用1个月满意后付款——毕竟，预防风险的成本，永远比打官司低得多。

本文基于真实案例改编，企业实操中请结合自身情况咨询专业律师。征和法顾团队深耕企业合规领域，已服务1200+中小企业，助您安心做生意。