发包方不得以未收到发票为由拖延支付工程款-巩义建设工程勘察合同纠纷案例解读

一、案例检索信息

案由：建设工程勘察合同纠纷
案号：(2024)豫01民终18201号
审理法院：河南省巩义市人民法院（一审）、河南省郑州市中级人民法院（二审）

二、案件事实与判决结果

2020年11月13日，巩义市某置业有限公司与中化地质河南某集团有限公司签订《郑州公司新城玺樾华庭（联合操盘）-一期地质勘察服务合同》，约定：1.巩义市某置业有限公司委托中化地质河南某集团有限公司从事位于巩义新城玺樾华庭项目的勘察工作；2.工程量按经发包人确认的实际完成工作量进行结算；勘察费用计算方式为：固定单价每米123元，本次详勘总进尺3845米，合同总价472935元；3.付款方式：合同款20%在合同签订后的十四个工作日、70%在勘察报告完成并经审查中心审查通过后十四个工作日内、10%在工程交付验收通过后十四个工作日内，均是中化地质河南某集团有限公司根据巩义市某置业有限公司要求开具发票送达后，经结算流转审核完毕后支付；4.因建筑规划方案变更导致勘察工作量变化，由双方核实实际勘察工作量并协商确定变更后的价款；5.巩义市某置业有限公司无正当理由未按约定支付勘察费，每逾期一天，应支付当阶段逾期未付款日万分之一的逾期违约金。

合同签订后，巩义市某置业有限公司依约支付了90%的勘察费，余10%即47293.5元未付。被告方工作人员及监理单位先后于2021年12月3日、2021年12月6日在工程量签证单上签字，对原告勘察的工程量（地质雷达完成总长度1000.91米，地震面波测试18个点）进行确认。2021年9月24日，中化地质河南某集团有限公司方现场负责人刘某民将包括巩义新城玺樾华庭项目在内的三个项目的地质雷达、面波测试等工程量、单价和金额以excel表格的形式微信发送给被告方成本部工作人员李某宸。表格中显示地质雷达每米13.5元，面波测试每点1800元。李某宸对地质雷达和面波测试的单价未提出异议。2023年12月15日，巩义新城玺樾华庭1#-12#楼、S1#楼及地下车库工程项目通过竣工验收。

中化地质河南某集团有限公司起诉要求巩义市某置业有限公司支付剩余勘察费93151.65元（含47293.5元尾款+45912.15元签证费用）及违约金。巩义市某置业有限公司辩称双方未办理结算，中化地质河南某集团有限公司未提报结算资料和开具发票，付款条件未成就。

法院判决：巩义市某置业有限公司支付中化地质河南某集团有限公司工程勘察费93151.65元及违约金（自2024年1月8日起至实际付款之日止以93151.65元为基数按照日万分之一标准计算，以9315.17元为限），驳回其他诉讼请求。二审法院驳回上诉，维持原判。

三、法律风险提示：发包方不能"装傻"拖延付款

这个案例告诉我们一个非常重要的法律常识：发包方不能以"对方没开发票"或"没办理结算"为借口，故意拖延付款！

很多企业老板可能认为："我就是不催你开发票，不跟你结算，这样我就不需要付款"。但法院明确表示：这种做法是违法的！根据《民法典》规定，如果你为了自己利益，故意阻止付款条件成就（比如从不主动要求对方提供发票、办理结算），法律会认为付款条件已经成就，你必须立刻付款！

具体来说，这个案例揭示了三个关键法律风险点：

1. "沉默不语"不等于"合法抗辩"：巩义市某置业有限公司声称"对方没开发票所以不付款"，但拿不出任何证据证明他们曾要求对方开发票或办理结算。法院认为，作为发包方，你有责任主动推进结算流程，不能坐等对方行动。如果你一直保持沉默，法律就视为你在故意拖延。

2. 微信确认也具有法律效力：虽然双方没有签订正式的签证变更协议，但通过微信聊天确认的单价（地质雷达13.5元/米、面波测试1800元/点），法院同样认可其效力。这提醒企业：日常沟通中的确认，很可能成为日后维权的关键证据。

3. 违约成本远超想象：除了要支付9万多元工程款，巩义市某置业有限公司还要额外支付违约金（日万分之一，最高可达9300多元），并且承担全部诉讼费用。拖延付款不仅解决不了问题，反而会让企业付出更高代价。

给企业的实操建议：

• 建立结算提醒机制：工程完工后，及时书面通知承包方提交结算资料和发票。不要等对方主动找你，而要主动发起结算流程，并保留通知证据（如邮件、书面函件等）。

• 规范变更确认流程：对于合同外增加的工作量，务必当场签字确认，最好形成正式的补充协议。日常微信确认虽有效，但不如正式文件稳妥。

• 不要"赌气式"拖延：即使对工程有异议，也应通过正式渠道提出，而非简单拒绝付款。正确的做法是：部分付款+对有争议部分另行协商。

• 专业指导很重要：遇到类似情况，及时咨询专业律师，而不是凭"我觉得"自行处理。很多企业就是因为初期处理不当，导致小问题变成大纠纷。

作为企业法律顾问，我们经常看到类似案例——发包方以为自己"聪明"地拖延付款，结果反而赔了夫人又折兵。记住：合同是双向的，你有权利，也有义务。合法维权不是"拖"，而是"按规矩办事"。

如果您是建筑、房地产企业，或经常签订工程合同，建议定期梳理合同履行情况，建立风险预警机制。征和律师事务所为企业提供专业法律顾问服务，以极高的性价比帮助企业防范此类法律风险。我们特别推出"先试用、满意后付款"的服务模式，让您零风险体验专业法律服务的价值，避免因小疏忽导致大损失。